B****** S**
ReclamantG*** D***** S**
PârâtRespinge acţiunea principală formulată de reclamanta Sc B****** S** în calitate de executant în contradictoriu cu pârâta SC G*** D***** S** în calitate de beneficiar, având ca obiect următoarele pretenţii: - suma de 260.000,01 lei debit principal reprezentând restul de plată din factura fiscală nr.21/04 mai 2016, emisă în baza Contractului de antrepriză nr.15033/0Z/8 încheiat între părţi la data de 06 octombrie 2015 , raportat la clauza din CAP.III art.3 lit .b teza finală din acest contract; - suma de 1.300 lei cu titlu de penalităţi de întârziere, în cuantum de 0,05% pe zi calculate‚ conform art.VIII alin.2 din Contractul de antrepriză nr.15033/0Z/8 , de la scadenţa facturii fiscale nr.21/04 mai 2016 si până la data de 07 decembrie 2017, la care se adaugă penalităţi de întârziere până la data achitării integrale a debitului principal . Admite în parte acţiunea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant reconvenţional SC G*** D***** S** în contradictoriu cu reclamanta - pârâtă reconvenţională Sc B****** S** în sensul că obligă reclamanta - pârâtă reconvenţională Sc B****** S** să plătească pârâtei- reclamante reconvenţional SC G*** D***** S** la valoarea de 297.092,30 lei a lucrării ,,Drum acces tehnic ,, executate în mod necorespunzător, penalităţi de întârziere, în cuantum de 0,25 % pe zi, calculate‚ începând cu data de 10.11.2017 – dată la care a expirat termenul de 30 zile de executare a lucrărilor de remediere la drumuri, aşa cum a fost stabilit de către părţi, prin Procesul -Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.21 din 10.10.2017 , semnat de ambele părţi DAR cu obiecţiuni , şi în continuare, până la încheierea Procesului-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de ambele părţi , care să nu conţină nici un fel de obiecţiuni, conform CAP.III art.3 lit .b teza finală din contractul părţilor. Obligă reclamanta - pârâtă reconvenţională Sc B****** S** jud Bihor să plătească pârâtei- reclamante reconvenţional SC G*** D***** S** Nădlac suma de 15.971,63 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, în limita pretenţiilor admise . Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă - Tribunalul Arad - , conform art.471 alin.1 Cod de procedură civilă, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică din data de 26 martie 2020.
Hotarare 179/2020 din 26.03.2020Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea soluţiei în prezenta cauză pentru data de 26.03.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.03.2020T:12.03.2020, pentru citarea părţilor în vederea dezbaterii fondului.
Incheiere de sedinta din 13.02.2020T:13.02.2020, pentru achitarea onorariului provizoriu majorat de către reclamantă.
Incheiere de sedinta din 16.01.2020T:16.01.2020, pentru achitarea diferenţei de onorariu provizoriu şi pentru efectuarea expertizei încuviinţate în cauză.
Incheiere de sedinta din 07.11.2019T:07.11.2019,pentru înlocuirea domnului expert Cosmin Gheorghe Mihai cu domnul expert Cuzenco Florin.
Incheiere de sedinta din 24.10.2019t:24.10.2019,pentru înlocuirea domnului Ciobotarenco Ştefan cu domnul Cosmin Gheorghe Mihai.
Incheiere de sedinta din 10.10.2019T:10.10.2019, pentru efectuarea expertizei de către domnul expert Ciobotarenco Ştefan sub sancţiunea aplicării unei amenzi.
Incheiere de sedinta din 12.09.2019T:12.09.2019, pentru efectuarea expertizei în urma înlocuirii expertului.
Incheiere de sedinta din 06.06.2019T:06.06.2019, pentru efectuarea expertizei, sub sancţiunea aplicării unei amenzi în cuantum maxim.
Incheiere de sedinta din 09.05.2019T:09.05.2019, pentru citarea expertului Păiş Luca cu menţiunea efectuării expertizei sub sancţiunea aplicării unei noi amenzi.
Incheiere de sedinta din 11.04.2019T:11.04.2019, în vederea citării expertului cu menţiunea de a efectua expertiza sub sancţiunea aplicării unei amenzi în cuantum maxim.
Incheiere de sedinta din 14.03.2019T:14.03.2019, în vederea citării expertului cu menţiunea de a efectua expertiza sub sancţiunea unei amenzi.
Incheiere de sedinta din 14.02.2019T:14.02.2019, în vederea citării expertului cu menţiunea de a efectua expertiza sub sancţiunea unei amenzi.
Incheiere de sedinta din 31.01.2019T-31.01.2019, pentru efectuarea expertizei de către domnul expert Păiş Luca.
Incheiere de sedinta din 29.11.2018T:29.11.2018, în vederea citării expertului cu menţiunea de a efectua expertiza sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de 400 lei.
Incheiere de sedinta din 01.11.2018T:01.11.2018, pentru efectuarea expertizei, sub sancţiunea unei amenzi.
Incheiere de sedinta din 20.09.2018T:20.09.2018, pentru efectuarea expertizei, sub sancţiunea unei amenzi.
Incheiere de sedinta din 14.06.2018T:14.06.2018, pentru înlocuirea domnului expert Precupaş Vinicius şi efectuarea expertizei în construcţii civile.
Incheiere de sedinta din 24.05.2018T:24.05.2018, pentru a se răspunde la interogatoriul propus de reclamantă şi pentru efectuarea expertizei în construcţii.
Incheiere de sedinta din 12.04.2018T:12.04.2018, în vederea achitării taxei judiciare de timbru pentru cererea reconvenţională şi pentru depunerea obiectivelor pentru expertiză.
Incheiere de sedinta din 15.03.2018