P******* C****** D********* P*** P*****
ReclamantS* D**** G** I***** S**
PârâtRespinge ca fiind rămasăfărăobiect capătul de cererea invocat ca obiect rezilierea contractului de eexecuţie lucrări nr. 295/3.12.2007. Admite capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtei laplata de penalităţi contractuale de întârziere. Obligăpârâta S* D**** G** I***** S** să plătească reclamantei Primăria comunei Drăguşeni suma de 14.812,4238 lei reprezentând penalităţi de întârziere în executarea lucrărilor ,calculate în baza art. 19.1 din Contractul de lucrări nr. 295/2007. În temeiul art. 274 cod procedură civilăoblihăpârâta săplătească reclamantei suma de 6841,79lei cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţatăîn şedinţapublicădin 6 oct.2010.
Amână judecarea cauzeipentru a se solsicita relaţii de la Registrul Comerţului privind noul domiciliu al pârâtului.
Anulează ca netimbrată cererea de repunere pe rol formulată de reclamantă.
În temeiul art.242pct.2Cod procedură civilă suspendăjudecarea cauzei, Cu recurs pe toată durata suspendării .
Amână judecarea cauzei pentru ase comunica pârâtei un exemplar din raportulde expertiză.
Amână judecarea cauzei pentru când reclamanta să depună la dosar chitanţa privind achitarea raportului de expertiză.
Amână judecarea acauzei în raport cu disp. art. 6 din C.E.D.O., Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Botoşani din data de 01 septembrie 2009, orele 13 00 şi art. 1 şi 124 din Constituţia României,
Amână judecarea cauzei pentru când reclamanta să achiterestul onorar expert şi a se solicita raportul de expertiză.
Amână judecarea cauzei pentru a se reveni la expertul Racu marin .
Amână judecarea cauzei întrucât în cauză a fost numit expert Racu marin căruia urmează a i se face cunoscut şi a i se comunica obiectivele expertizei.
Amână judecarea cauzei pentru a se solicita de la biroul de expertiză Botoşani olistă cu experţi contabili la solicitarea avocatului reclamantei.
Amână judecarea cauzei pentru când reclamanta săachite suma de 5.336,79lei taxa de timbru şi 5 lei timbru judiciar.