S* M******* B******* G*** S**
Recurent reclamantS* G***** S**
Recurent paratRespinge excepţia prematurităţii. Admite în parte cererea precizată formulată de reclamanta SC MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L. cu sediul în mun. Bucureşti, sector 4, str. Turnu Măgurele, corp B, nr. 270D, et. 1, în contradictoriu cu pârâta SC GEOSER S.R.L. cu sediul în oraşul Mioveni, str. IC Brătianu, bl. P3C, sc. A, ap. 8, jud. Argeş. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 53.317,32 lei reprezentând penalităţi de întârziere. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2717 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Iunie 2010
Amână pronunţarea la data de 22.06.2010. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de azi, 15.06.2010.
Ia act că reclamanta nu are obiecţiuni la raportul de expertiză. Admite obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de pârâtă, prin apărător. Se revine cu adresă către expert, cu menţiunea de a întocmi o variantă a lucrării în raport şi de contractul nr. 114/15.05.2006, cu indicarea modalităţii de plată. Pune în vedere pârâtei, prin apărător, să depună la dosar originalul contractului nr. 114/15.05.2006 şi să certifice pentru conformitate cu originalul înscrisurile aflate la f. 597-601 din dosar. Amână judecarea cauzei la data de 15.06.2010. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Mai 2010.
Admite cererea de abţinere formulată de către expert Zamfir Gabriela. Dispune înlocuirea expertului desemnat cu expertul Biţă Mihail, numit prin tragere la sorti, în condiţiile art.202 Cod proced. Civ., cu transferul onorariului în contul noului expert numit. Se emite adresă către expert însoţită de copia încheierii de şedinţă prin care s-au admis obiectivele lucrării, pentru a stabili cuantumul penalităţilor pentru fiecare factură în parte, în raport de modalitatea de plată şi de cele două contracte depuse la dosar. Dispune emiterea adresei către BLET Argeş pentru a aduce la cunoştinţă numele expertului desemnat. În conformitate cu disp. art. 201, alin. 5 C.proc.civ., încuviinţează pentru pârâtă, un expert consilier, în persoana d-nei Zamfir Gabriela, cu obligaţia pentru acesta să ia legătura cu expertul cauzei. Se citează reclamanta, cu menţiunea de a depune la dosar răspunsurile la interogatoriul formulat de către pârâtă, la sediul nou indicat. Amână judecarea cauzei la data de 11.05.2010. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Martie 2010.
vezi termenul din 23.03.2010
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: Uneşte excepţia prematurităţii cu fondul cauzei. Emite adrese către BLE şi expertul cauzei în vederea efectuării expertizei. Amână cauza la 25.02.2010, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2010.
Amână pronunţarea pe excepţia prematurităţii la 28.01.2010. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică.
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Prorogă pronunţarea asupra excepţiei prematurităţii formulării acţiunii. Încuviinţează pentru reclamantă proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul pârâtei şi proba cu expertiză de specialitate contabilă, având ca obiectiv: 1. să se stabilească cuantumul penalităţilor pentru fiecare factură în parte, dar şi cuantumul în ansamblu, iar pentru pârâtă, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriu. Pune în vedere pârâtei, prin apărător să depună până la următorul termen de judecată, răspunsul la interogatoriu, dar şi interogatoriul ce doreşte al administra reclamantei, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 225 Cpc. Respinge ca neutilă cauzei, proba cu un martor solicitată de către pârâtă, prin apărător. Numeşte expert în persoana d-nei Zamfir Gabriela şi stabileşte onorariul provizoriu în cuantum de 900 lei în sarcina reclamantei, sens în care, pune în vedere să depună la dosar, în termen de 5 zile, dovada achitării onorariului, sub sancţiunea decăderii din probă, sau a suspendării cauzei în baza art. 155 indice 1 Cpc. Emite adrese către BLE şi expertul cauzei (după ce se va depune la dosar dovada achitării onorariului de expert), în vederea efectuării lucrării. Amână judecarea cauzei la data de 21.01.2010, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Noiembrie 2009.
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Citează reclamanta cu copie de pe întâmpinare şi cu menţiunea de a depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 3.217,05 lei şi timbru judiciar în valoare de 3,5 lei, sub sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată, ca netimbrată. Amână judecarea cauzei la data de 19.11.2009, pentru când se citează reclamanta, pârâta având termen în cunoştinţă. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Octombrie 2009