P******* O******* B*** C* S***** A***
ReclamantS* A****** C******** S**
PârâtAdmite acţiunea precizată. Dispune rezilierea contractului de execuţie lucrări construcţii nr.10/25.01.2008, încheiat între părţi, din culpa exclusivă a pârâtei. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 100.000 lei, reprezentând plata în avans a lucrărilor de construcţii neefectuate. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 5.919 lei, reprezentând dobânda legală, pentru suma mai sus menţionată, calculată de la data plăţii (21.12.2010) şi până la data introducerii acţiunii (6.12.2011), şi, în continuare, începând cu data de 7.12.2011 şi până în data plăţi efective a sumei mai sus menţionată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 19.808,86 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, raportată la valoarea lucrărilor de construcţii rămase neexecutate, calculată de la data sistării lucrărilor (3.01.2011) şi până la data introducerii acţiunii (6.12.2011), şi, în continuare, începând cu data de 7.12.2011 şi până în data plăţi efective a acesteia. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată, în sumă de 5.234 lei reprezentând, taxă de timbru, timbru judiciar şi onorariu de expertiză. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare. Executorie. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 aprilie 2013. Preşedinte, Vasile-Bogdan Marin
Hotarare 3072/2013 din 25.04.2013Amână pronunţarea la 25 aprilie 2013. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 aprilie 2013. Preşedinte, Vasile-Bogdan Marin
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.04.2013pune in vedere reclanantului sa citeze paratul prin Mica Publicitate sub sanct art 155 Ind 1 Cpc
Incheiere de sedinta din 07.03.2013in vederea administrarii probei cu expertiza, amana cauza
Incheiere de sedinta din 06.12.2012pune in vedere reclamantei sa depuna inscrisuri in dublu exemplar in vederea comunicarii si sa depuna dovada citarii paratului prin mica publicitate, sub sanctiunea art 155 ind 1 Cpc
in vederea depunerii inscrisurilor doveditoare de catre reclamant, amana cauza si acorda un nou termen de judecatata
Pentru a se preciza cererea de chemare în judecata si pentru administrare interogatoriu
În vederea administrării probatoriului încuviinţat, se acordă un nou termen de judecată. SE emite adresă către BLET pentru a comunica o listă cu experţi disponibili în vederea întocmirii raportului de expertiză.
Deliberând, în vederea refacerii procedurii de citare conform art. 95 C.p.civ., întrucât la acest termen este nelegal îndeplinită, instanţa amâna soluţionarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată.