S*************** S***
ReclamantŞ********* C*******
PârâtIa act de renunţarea creditoarei la judecata cererii precizate având ca obiect creanţa principală. Admite cererea precizată având ca obiect creanţa accesorie. Somează debitoarea la plata către creditoare în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri a sumei de 50,82 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente perioadei 09.07.2011 - 28.07.2011. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 40 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.11.2011.
În temeiul disp. art. 132 Cod proc. civ. ia act de precizarea cererii formulate de creditoare, în sensul că se solicită obligarea debitoarei la plata sumei 50.82 lei, cu titlu de penalităţi de întârziere, conform fişei de calcul ataşată la dosar. Se citează debitoarea, cu copii de pe cererea precizatoare şi înscrisurile ataşate la dosar de creditoare şi cu menţiunea de a formula întâmpinare şi a ataşa la dosar actele ce pot contribui la soluţionarea cererii, potrivit art. 4 alin.4 din OG 5/2001. Amână judecarea cauzei la data de 14.11.2011. Cu drept la cerere în anulare odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Octombrie 2011.
În temeiul disp.art.132 Cod pr. civ. ia act de precizarea cererii formulate. Acorda un nou termen de judecată pentru a se cita debitoarea cu copia cererii precizatoare, a înscrisurilor depuse de creditoare şi cu menţiunea de a depune la dosar întâmpinare şi înscrisuri care pot contribui la soluţionarea cererii conf. disp.art.4 alin.4 din O.G.5/2001. Pune în vedere creditoarei să depună la dosar procesul verbal de recepţie şi terminare a lucrării. Amână judecarea cauzei la data de 17.10.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Septembrie 2011
Pune în vedere reclamantei să depună la dosar, sub sancţiunea prev. de art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă, proces verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor, calculul penalităţilor la zi şi avizul oraşului Topoloveni privind cedarea execuţiei lucrărilor. Se citează pârâta, cf. disp. art. 85-100 Cod procedură civilă. Amână judecarea cauzei la data de 16.09.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 August 2011
Încuviinţează reclamantei probe cu înscrisuri. Pune în vedere apărătorului reclamantei să depună la dosar împuternicire avocaţială conform disp. Legii nr. 51/1995 republicată şi, sub sancţiunea prev. de art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă, proces verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor, calculul penalităţilor la zi şi avizul oraşului Topoloveni privind cedarea execuţiei lucrărilor. Se citează pârâta, cf. disp. art. 85-100 Cod procedură civilă coroborat cu disp. art. 4 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001 republicată, cu menţiunea că poate formula întâmpinare şi depune înscrisuri ce pot contribui la soluţionarea cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 23.08.2011. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 01 August 2011.