S*** A*********** S**** P******
ReclamantF***** C*****
PârâtAdmite cererea formulată de petenta SC APARTAMENTUL SA. Dispune învestirea cu formulă executorie a sentinţei comerciale nr.361/27.10.2011 pronunţată de Judecătoria Topoloveni în dosarul nr.1597/828/2011, definitivă şi irevocabilă prin neexercitarea acţiunii în anulare. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.09.2012
Admite cererea precizată . Somează debitoarea la plata către creditoare în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri a sumei de 979 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de reabilitare termică. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 88,11 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente perioadei 09.07.2011-06.10.2011. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 40,5 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept la cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată in şedinţa publică, azi, 27.10.2011.
Amână judecarea cauzei la data de 27.10.2011 pentru a da posibilitatea debitoarei să ia cunoştinţă de înscrisurile ataşate la dosar. Se reia procedura de citare cu debitoarea, cf.disp. art. 85-100 Cod procedură civilă, cu copiile înscrisurilor depuse la dosar. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 06 Octombrie 2011
Amână judecata cauzei la data de 06.10.2011, pentru când se citează debitoarea, potrivit art. 85-100 C. proc. civ. cu copie a cererii precizatoare şi a înscrisurilor depuse de reprezentanta creditoarei la acest termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 16.09.2011.
Pune în vedere reclamantei să depună la dosar, sub sancţiunea prev. de art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă, proces verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor, calculul penalităţilor la zi şi avizul oraşului Topoloveni privind cedarea execuţiei lucrărilor. Amână judecarea cauzei la data de 16.09.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 August 2011.
Încuviinţează reclamantei probe cu înscrisuri. Pune în vedere apărătorului reclamantei să depună la dosar împuternicire avocaţială conform disp. Legii nr. 51/1995 republicată şi, sub sancţiunea prev. de art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă, proces verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor, calculul penalităţilor la zi şi avizul oraşului Topoloveni privind cedarea execuţiei lucrărilor. Se citează pârâta, cf. disp. art. 85-100 Cod procedură civilă coroborat cu disp. art. 4 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001 republicată, cu menţiunea că poate formula întâmpinare şi depune înscrisuri ce pot contribui la soluţionarea cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 23.08.2011. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 01 August 2011.