S*** A*********** S*** P******
ReclamantV******* C****** D****
PârâtIa act de renunţarea creditoarei la judecata cererii precizată având ca obiect creanţa principală. Admite în parte cererea precizată având ca obiect creanţa accesorie. Somează debitorul la plata către creditoare în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri a sumei de 10,77 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente perioadei 09.07.2011-04.10.2011. Obligă debitorul la plata către creditoare a sumei de 42 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept la cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.11.2011.
Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 08.11.2011. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.11.2011.
Dispune amânarea cauzei pentru a se comunica debitorului copia cererii precizatoare. Amână cauza la data de 01.11.2011, pentru când se citează debitorul cu copia cererii precizatoare. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Octombrie 2011.
Amână judecata cauzei la data de 04.10.2011, pentru a da posibilitatea creditoarei să depună la dosar înscrisuri în suplimentarea probatoriului. Se citează debitorul, potrivit art. 85-100 C.proc.civ. cu copie a cererii precizatoare şi a înscrisurilor depuse de reprezentanta creditoarei la acest termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 16 septembrie 2011.
Pune în vedere reclamantei să depună la dosar, sub sancţiunea prev. de art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă, proces verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor, calculul penalităţilor la zi şi avizul oraşului Topoloveni privind cedarea execuţiei lucrărilor. Se citează pârâtul, cf. disp. art. 85-100 Cod procedură civilă. Amână judecarea cauzei la data de 16.09.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 August 2011.
Încuviinţează reclamantei probe cu înscrisuri. Pune în vedere apărătorului reclamantei să depună la dosar împuternicire avocaţială conform disp. Legii nr. 51/1995 republicată şi, sub sancţiunea prev. de art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă, proces verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor, calculul penalităţilor la zi şi avizul oraşului Topoloveni privind cedarea execuţiei lucrărilor. Se citează pârâtul, cf. disp. art. 85-100 Cod procedură civilă coroborat cu disp. art. 4 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001 republicată, cu menţiunea că poate formula întâmpinare şi depune înscrisuri ce pot contribui la soluţionarea cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 23.08.2011. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 01 August 2011.