S*** A*********** S*** P******
ReclamantC***** N*******
PârâtAdmite cererea formulată de petenta S.C. APARTAMENTUL S.A. Dispune învestirea cu formulă executorie a Sentinţei comerciale nr.392/16.11.2011 pronunţată de Judecătoria Topoloveni în dosarul nr.1606/828/2011, definitivă şi irevocabilă prin neexercitarea cererii în anulare. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.09.2012.
Admite cererea precizată. Someaza debitoarea, ca in termen de 30 zile de la ramanerea irevocabila a prezentei ordonante, sa plateasca creditoarei suma de 979 lei, reprezentand contravaloare lucrări de reabilitare termică efectuate şi neachitate si 93,99 lei- reprezentand penalităţi de întârziere calculate până la data de 12.10.2011, inclusiv. Obligă debitoarea la plata în continuare a penalităţilor de întârziere, în procent de 0,1% din valoarea debitului restant, pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea efectivă a debitului, fără ca valoarea totală a penalităţilor să depăşească valoarea debitului. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 42 lei. Cu drept de cerere in anulare pentru debitoare in 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 16.11.2011
Amână judecata cauzei la data de 16.11.2011, pentru când se citează pârâta, potrivit art. 85-100 C. proc. civ. cu copie a cererii precizatoare şi a înscrisurilor depuse de reprezentanta creditoarei la acest termen de judecată. Ia act de cererea precizatoare formulată de reclamantă în sensul că solicită obligarea pârâtei la plata sumei de 1072.99 lei reprezentând debit restant şi majorări de întârziere. Pune în vedere reclamantei prin reprezentant sa depuna timbru judiciar de valoarea 3 lei aferent cererii de repunere pe rol si timbru judiciar de valoarea 2,85 lei aferent cererii principale. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Octombrie 2011.
Amână judecata cauzei la data de 12.10.2011, pentru când se citează debitoarea, potrivit art. 85-100 C. proc. civ. cu copie a cererii precizatoare şi a înscrisurilor depuse de reprezentanta creditoarei la acest termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Septembrie 2011
Pune în vedere reclamantei să depună la dosar, sub sancţiunea prev. de art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă, proces verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor, calculul penalităţilor la zi şi avizul oraşului Topoloveni privind cedarea execuţiei lucrărilor. Amână judecarea cauzei la data de 16.09.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 August 2011
Încuviinţează reclamantei probe cu înscrisuri. Pune în vedere apărătorului reclamantei să depună la dosar împuternicire avocaţială conform disp. Legii nr. 51/1995 republicată şi, sub sancţiunea prev. de art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă, proces verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor, calculul penalităţilor la zi şi avizul oraşului Topoloveni privind cedarea execuţiei lucrărilor. Amână judecarea cauzei la data de 23.08.2011. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 01 August 2011.