S*** B*** I************ S** R*********** P*** A************ S****** S******** V***** Ş* P*** A************ J******* L******** I*** C****** S***
ReclamantS*** B*** I************ S** R*********** P*** A************ S****** S******** V***** Ş* P*** A************ J******* L******** I*** C****** S***
ReclamantC******** L**** B****
PârâtRespinge cererea de îndreptare a erorii materiale strecurată în sentinţa nr. 528/11.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 2156/1259/2011, cerere formulată de reclamanta S.C. BIFF INTERNAŢIONAL SRL, prin administrator judiciar, Lichidări Info Consult SPRL. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.06.2013, la sediul Tribunalului Specializat Argeş.
Incheiere de sedinta din 27.06.2013Amână pronunţarea asupra cererii de îndreptare eroare materială la 27.06.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.06.2013Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei S.C. BIFF INTERNAŢIONAL SRL, invocată de pârâtul C******** L**** B****, reprezentat prin Primar. Admite în parte acţiunea reclamantei. Obligă pârâtul C******** L**** B****, să plătească reclamantei, S.C. BIFF INTERNAŢIONAL SRL, prin administrator judiciar, Lichidări Info Consult SPRL, suma reprezentând 0,1% penalităţi de întârziere aferente facturii fiscale nr. 2010113/01.07.2010 , emisă în baza Contractului de execuţie lucrări înregistrat sub nr. 5815/06.05.2012, la achizitor, respectiv 2548/06.05.2013 la executant, începând cu data de 16.07.2010 şi până la achitarea debitului, la data de 31.01.2011 , respectiv 01.02.2011, conform extrasului de cont. Respinge cererea în privinţa obligării pârâtului la plata daunelor interese şi a cheltuielilor de judecată. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.04.2013 la sediul Tribunalului Specializat Argeş.
Hotarare 528/2013 din 11.04.2013Amână pronunţarea la data de 11.04.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.04.2013Amână pronunţarea la data de 04.04.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.03.2013Ia act de depunerea actelor de către reclamantă , ca probe suplimentare. Încuviinţează proba cu înscrisuri suplimentare şi pentru pârâtă. Amână judecarea cauzei la data de 28.03.2013. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.01.2013 la Tribunalul Specializat Argeş.
Incheiere de sedinta din 28.02.2013În temeiul art. 137 alin.2 Cod procedură civilă, uneşte cu fondul soluţionarea excepţiei privind lipsa calităţii procesuale active, pentru a se clarifica situaţia fiecăruia dintre contractele de cesiune încheiate , situaţia actuală a debitelor menţionate în contractele de cesiune respective. Dispune citarea părţilor în vederea punerii în discuţie a suplimentării probatoriilor, la data de 28.02.2013. Cu apel o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.01.2013 la sediul Tribunalului Specializat Argeş.
Incheiere de sedinta din 24.01.2013Amână pronunţarea asupra excepţiei la 24.01.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.01.2013Respinge proba cu expertiză, având în vedere că obiectul acţiunii nu îl constituie pretenţii contractuale reprezentând costul lucrărilor executate , efectuate cu întârziere sau neexecutate, care să impună analiza preţului lucrărilor , ci exclusiv penalităţile la o factură emisă. Constată invocarea de către pârâtă a excepţiei lipsei capacităţii procesuale activă a reclamantei , că cererea a fost comunicată în şedinţă iar reclamanta a solicitat termen pentru a lua cunoştinţă de acte şi a răspunde excepţiei. În temeiul art. 96 Cod procedură civilă acordă termen de judecată pentru a da posibilitatea reclamantei să răspundă la excepţia invocată de pârât, respectiv lipsa calităţii procesuale active. Amână judecarea cauzei la 17.01.2013. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.11.2012 , la Tribunalul Specializat Argeş.
Ia act că la dosarul cauzei s-au depus de către părţi înscrisuri şi răspunsurile la interogatoriu. Acordă termen de judecată pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul înscrisurilor şi a răspunsurilor la interogatoriu. Prorogă discutarea probei cu expertiză. Amână judecarea cauzei la 22.11.2012. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.10.2012 , la Tribunalul Specializat Argeş.
Încuviinţează cererea apărătorului ales al reclamantei, de amânare a cauzei pentru a lua la cunoştinţă de conţinutul înscrisurilor , Acordă termen de judecată pentru a se depune răspunsurile la interogatoriu. Prorogă discutarea probei cu expertiză . Amână judecarea cauzei la 11.10.2012. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.09.2012 , la Tribunalul Specializat Argeş.
Încuviinţează în parte , probele solicitate de ambele părţi, respectiv proba cu înscrisuri şi interogatoriu . Prorogă discutarea probei cu expertiză , după administrarea probelor încuviinţate. Respinge proba cu martori solicitată de părţi. Amână judecarea cauzei la 13.09.2012. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.06.2012 , la Tribunalul Specializat Argeş.
Respinge excepţia prematurităţii acţiunii, pentru neîndeplinirea procedurii prealabile , în condiţiile reglementate de art. 720 ind.1 Cod procedură civilă, sub ambele capete de cerere . În temeiul art. 137 alin.2 Cod procedură civilă, uneşte cu fondul excepţia neexecutării contractului. Repune cauza pe rol şi, în temeiul art. 153 alin.2 pct.3 Cod procedură civilă, dispune citarea părţilor pentru termenul din data de 21.06.2012. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.05.2012 , la Tribunalul Specializat Argeş.
Amână pronunţarea la data de 17.05.2012
În temeiul disp. art. 96 c.pr.,civilă, având în vedere depunerea actelor în sala de şedinţă şi cererea apărătorului pârâtului, încuviinţează cererea şi acordă termen de judecată pentru a da posibilitatea de a lua la cunoştinţă de conţinutul înscrisurilor. Prorogă discutarea excepţiilor la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la 10.05.2012. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Aprilie 2012, la Tribunalul Specializat Argeş.
Admite cererea de abţinere. Înaintează cauza compartimentului registratură pentru repartizarea aleatorie. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09 martie 2012.
Acordă un nou termen de judecată pentru a formula cerere de abţinere în prezenta cauză, în raport de aspectul relatat de reprezentantul pârâtului referitor la pronunţarea prin sentinţa nr. 159/C/31.01.2011 în dosarul nr. 1740/1259/2010 asupra legitimităţii pretenţiilor reclamantei S.C. BIFF INTERNAŢIONAL SRL cu privire la achitarea penalităţilor de întârziere de către acelaşi pârât aferente facturii nr. 2010113/01.07.2010. Amână judecarea cauzei la 02.04.2012. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Martie 2012.
În baza art. 85 şi urm. se citează pârâta cu copie de pe acţiune. Amână judecarea cauzei la data de 05.03.2012. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Februarie 2012.