Ş****** L******
ReclamantŞ****** D****
ReclamantS***** R************ D* M********* T************* Ş* I************** P*** C******* N******** D* A********* Ş* D****** N******** D** R****** S* - D******* R******** D* D****** Ş* P***** I******** R***********
PârâtS* C********** F******** I*** - P*** R***********
PârâtRespinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de prim – pârâtul Statul Român reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâta S.C. Construcţii Feroviare Iaşi, ca neîntemeiată. Admite, în parte, acţiunea astfel cum a fost precizată. Obligă pârâtele să aducă terenul proprietatea reclamanţilor, în suprafaţă de 10.396 m.p., situat în extravilanul com. Şcheia, jud. Suceava, respectiv parcelele cu nr. cadastral 33342, 33332, 33339 şi 33343 a UAT Şcheia, la starea iniţială prin efectuarea lucrărilor evidenţiate în raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză de expert Cucu Stelica (f. 90-103 ds), respectiv: îndepărtarea stratului de pământ amestecat cu piatră şi moloz, cca. 15 cm.; transportul de pământ vegetal dintr-un depozit sau de la o săpătură de fundaţie pentru completarea zonelor unde stratul vegetal a fost afectat mai mult de 25 cm.,; împrăştierea pământului negru; arătură cu plugul mecanic cu brăzdare şi arătură cu plugul mecanic cu disc. Obligă pârâtele, în solidar, la plata către reclamanţi a sumei de 46.000 lei, reprezentând contravaloare chirie aferentă perioadei septembrie 2010 – 18.05.2012, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei de la data plăţii precum şi la plata dobânzii legale aferente debitului, calculată de la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 18.05.2012 şi până la data plăţii efective. Respinge capetele de cerere privind obligarea pârâtelor la plata daunelor cominatorii în cuantum de 1000 lei/zi de întârziere şi a daunelor interese în cuantum de 500 lei/zi de întârziere, ca neîntemeiate. Obligă pârâtele la plata către reclamanţi a sumei de 5456,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.11.2013.
Hotarare 5619/2013 din 21.11.2013amână pron. la 21.11.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.11.2013amână pron. la 14.11.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.11.2013AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 07.11.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.10.2013Pune în vedere apărătorului reclamanţilor să facă demersurile necesare pentru a vedea la ce dată au fost convocaţi de către expert pentru deplasarea în teren. Se va reveni cu adresă către expert pentru a ne comunica la ce dată au fost făcute constatările în teren, dacă au fost convocate părţile, dacă a fost vorba de două convocări, una la data de 28 martie 2013 - când nu s-au efectuat măsurătorile / constatările şi una la data de 10 aprilie 2013 - când s-au acestea au fost realizate, cu solicitarea de a înainta la dosar dovezile de convocare a părţilor. Se va emite adresă către BLE Suceava pentru a vira în contul d-nei expert decontul în sumă de 1400 lei achitat de reclamanţi.
Incheiere de sedinta din 03.10.2013Acordă termenul solicitat. Va fi înaintat cu adresă raportul de expertiză către secund pârâtă. Încuviinţează decontul final în sumă de 2000 lei şi pune în vedere reclamanţilor ca până la următorul termen de judecată să facă dovada achitării diferenţei în sumă de 1400 lei.
Incheiere de sedinta din 05.09.2013Se va reveni cu adresă către experta Cucu Stelica, în sensul celor de la fila 82 dosar. Se va reveni cu adresă către BLE Suceava, pentru a-i încunoştiinţa de termenul acordat.
Incheiere de sedinta din 13.06.2013Se va reveni cu adresă către experta Cucu Stelica, în sensul celor de la fila 69 dosar. Se va reveni cu adresă către BLE Suceava, pentru a-i încunoştiinţa de termenul acordat.
Incheiere de sedinta din 25.04.2013Acordă termenul solicitat de apărătorul reclamanţilor şi expertul Cucu Stelică. Se va reveni cu adresă către experta Cucu Stelica, în sensul celor de la fila 64 dosar. Se va reveni cu adresă către BLE Suceava, pentru a-i încunoştiinţa de termenul acordat. Pune în vedere reclamanţilor, prin apărător, ca la următorul termen de judecată să asigure prezenţa martorului Sidoriuc Crinel în instanţă pentru a fi audiat.
Incheiere de sedinta din 21.03.2013Ia act de restrângerea acţiunii reclamanţilor şi constată complinit timbrajul. Se va emite adresă expertei Cucu Stelica să procedeze la efectuarea lucrării, având în vedere următoarele obiective: 1. Să se stabilească care este starea şi categoria de folosinţă a terenului proprietatea reclamanţilor din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1612/26.07.2010 de BNP Mihai Curcă în prezent. 2. Să se stabilească dacă pe acest teren au fost depozitate stânci, pietriş şi reziduuri de construcţii provenite de la Şoseaua de centură a Sucevei. În caz afirmativ când anume au avut loc şi ce materiale au fost depozitate. 3. Să se stabilească dacă terenul a suferit decopertarea pământului negru, când s-a produs acest lucru şi pe ce întindere. 4. Să se stabilească dacă în prezent terenul poate fi folosit conform cu destinaţia acestuia. Dacă nu, ce lucrări sunt necesare pentru aducerea acestuia la condiţia de a putea fi folosit conform cu destinaţia sa? 5. Să se stabilească care sunt daunele reprezentând lipsa de folosinţă a terenului, venitul agricol nerealizat şi scăderea de valoare a terenului din luna septembrie 2010 şi până la momentul efectuării expertizei. 6. Să se stabilească care este valoarea chiriei pentru folosirea terenului din septembrie 2010 şi până în momentul efectuării expertizei raportat la preţurile practicate pe piaţa imobiliară. 7. Să se stabilească costurile la care se ridică lucrările necesare aducerii terenului la categoria sa de folosinţă. cu menţiunea că onorariul provizoriu expert în sumă de 600 lei a fost achitat de către reclamanţi cu chitanţa nr. 6899311/1 din data de 30.01.2013. Se va emite adresă către BLE Suceava, pentru a vira în contul exp. Cucu Stelica suma de 600 lei reprezentând onorariu provizoriu expert. Pune în vedere reclamanţilor, prin apărător, ca la următorul termen de judecată să asigure prezenţa martorului Sidoriuc Crinel în instanţă pentru a fi audiat.
Incheiere de sedinta din 31.01.2013În temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedură civilă, încuviinţează pentru reclamanţi proba cu înscrisuri şi pune în vedere acestora, prin apărător, să depună la dosar toate înscrisurile de care înţeleg să se folosească, proba cu martorii propuşi şi pune în vedere acestora prin apărător ca la următorul termen de judecată să asigure prezenţa unui singur martor, în vederea audierii, proba cu expertiză în evaluare imobiliară şi numeşte, prin acordul părţilor pe doamna expert Cucu Stelica. Încuviinţează pentru secund pârâtă proba cu înscrisuri şi pune în vedere acestuia prin reprezentant să depună la dosar toate înscrisurile de care înţelege să se folosească, proba cu interogatoriul civil şi pune în vedere să aibă asupra sa la termenul viitor lista cu întrebările ce urmează a fi adresate părţilor. Stabileşte onorariul provizoriu expert în sumă de 600 lei în sarcina reclamanţilor şi pune în vederea ca până la termenul viitor să facă dovada achitării.
Pentru a da posibilitatea reclamanţilor să ia cunoştinţă de conţinutul întâmpinărilor formulate de pârâte, în vederea respectării principiului contradictorialităţii şi a dreptului la apărare care guvernează procesul civil,