S C L*** C******* S** P*** A************ J******* S* L***** I***** S***
DebitorS C A***** S* C* S***** A***
ContestatorAdmite în parte contestaţia formulată de creditoarea SC Acomin SA la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC Luca Construct SRL, în insolvenţă, prin lichidator judiciar SP Logica Insolv SPRL. Dispune înscrierea în tabelul preliminar a creanţei de 110.325,70 lei reprezentând penalităţi de întârziere, creanţă deţinută de creditoarea SC Acomin SA. Respinge în rest contestaţia. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.11.2015.
Hotarare 807/2015 din 10.11.2015amână pronunţarea la data de 10.11.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.11.2015Amână pronunţarea la data de 09.11.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.11.2015Amână pronunţarea la data de 09.11.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.10.2015amânat la data de 26.10.2015 pentru a i se comunica expertului obiecţiunile la raportul de expertiză formulate creditoarea - contestatoare SC Acomin SA
Incheiere de sedinta din 05.10.2015amânat la data de 05.10.2015 pentru a se comunica contestatoarei raportul de expertiză, cu menţiunea pentru ambele părţi ca eventualele obiecţiuni să le formuleze cu 5 zile înainte de termen. Contestatoarea va achita diferenţa de 50 lei în contul expertului. Se vor emite adrese la expertul contabil şi Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Alba prin care vor fi informaţi cu termenul la care s-a amânat judecata şi asupra dispoziţiilor instanţei
Incheiere de sedinta din 27.07.2015amânat la termenul din 27.07.2015 pentru a se efectua completarea la raportul de expertiză contabilă de către expertul Maria Ştefania Stanciu
Incheiere de sedinta din 03.07.2015amânat la data de 03.07.2015, ora 09.00 la solicitraea creditoarei pentru a se efectua completarea la raportul de expertiză şi pentru a se aduce la cunoştinţa creditoarei - contestatoare SC Acomin SA onorariul estimativ solicitat de expertul Stanciu Maria Ştefania şi timpul necesar efectuării lucrării; se va cita contestatoarea cu menţiunea să avanseze în contul expertului suma solicitată
Incheiere de sedinta din 22.06.2015amânat judecata la data de 22.06.2015 pentru ca expertul desemnat prin tragere la sorţi - Stanciu Maria Ştefania să soluţioneze obiecţiunile la raportul de expertiză pe care le va considera obiective noi, să estimeze durata lucrării şi onorariul provizoriu, pe care le va comunica anticipat termenului stabilit pentru judecata cauzei
Incheiere de sedinta din 12.05.2015amânat la data de 12.05.2015 pentru a se desemna un nou expert în specialitatea contabilitate pentru a se soluţiona obiecţiunile formulate la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.05.2015amânat la data de 11.05.2015 pentru a i se comunica expertului contabil obiecţiunile la raportul de expertiză încuviinţate de instanţă
Incheiere de sedinta din 30.03.2015amânat judecata la data de 30.03.2015, ora 09.00 pentru a se studia raportul de expertiza şi pentru a se formula eventualele obiecţiuni la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 09.03.2015Amână judecata la data de 09.03.2015, ora 09.00 pentru ca expertul contabil să efectueze expertiza în specialitatea contabilitate. În conformitate cu disp.art.108 indice 1 Cod procedură civilă amendează expertul contabil cu suma de 200 lei.
Incheiere de sedinta din 16.02.2015amânat judecata la data de 16.02.2015, ora 13.00 pentru a i se comunica expertului Pandor Dan Sabin că SC Acomin SA nu este de avcord să să achite onorariul estimat de acesta, apect faţăd e care instanţa a revenit asupra probei cu expertiza tehnică în specialitatea construcţii şi pentru a se efectua expertiza în specialitatea contabilitate
Incheiere de sedinta din 26.01.2015amânat judecata la data de 26.01.2015 pentru a i se comunica contestatoarei SC Acomin SA onorariul estimat de expert urmând ca aceasta să precizeze dacă este de acord cu onorariul estimat şi pentru ca lichidatorul judiciar să comunice expertului cărţile tehnice ale celor două obirctive opentru identificarea corectă a stadiului lucrărilor, devizele defalcate pe obiecte ale celor două obiective în vederea studierii şi confruntării lor cu realitatea şi declaraţiile părţilor.
Incheiere de sedinta din 24.11.2014amânat judecata la data de 24.11.2014 pentru a se emite o adresă expertului Pandor Dan Sabin, prin care i se comunică obiectivele expertizei în specialitatea construcţii şi i se solicită estimarea costului expertizei în vederea comunicării acestor informaţii cu creditoarea-contestatoare SC Acomin SA
Incheiere de sedinta din 13.10.2014amânat judecata la data de 13.10.2014 penru a se emite o adresă la Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Alba prin care i se solicită o listă cu experţii în specialitatea construcţii
Incheiere de sedinta din 22.09.2014amânat judecata la data de 22.09.2014 pentru a se efectua expertiza contabilă
Incheiere de sedinta din 21.07.2014AMÂNAT JUDECATA LA DATA DE 21.07.2014 PENTRU A SE EMITE O ADRESĂ CONTESTATOAREI PRIN CARE I SE SOLICITĂ SĂ ACHITE DIFERENŢA DE 200 LEI REPREZENTÂND ONORARIU EXPERT
Incheiere de sedinta din 23.06.2014amânat judecata la data de 23.06.2014 pentru a se efectua expertiza în specialitatea contabilitate de expertul Ungureanu Bianca.
Incheiere de sedinta din 25.04.2014amânat judecata la data de 25.04.2014 pentru a i se comunica creditoarei notele de şedinţă depuse de pârâtă cu mai puţin de 5 zile înainte de termen prin care a solicitta suspendarea cauzei în temeiul disp.art. 244 alin. 1 pct.1 C.pr.c. până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.3550/107/2012 aflată pe rolul Tribunalului Comercial Cluj
Incheiere de sedinta din 10.03.2014amânat judecata la data de 10.03.2013 pentru a se solicita Biroului Local de Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Alba o listă cu experţii în specialitatea contabilitate şi pentru a se cita contestatoarea cu menţiunea să precizeze dacă este de acord cu efectuarea unei expertize contabile iar în caz afirmativ să achite suma de 700 lei cu titlul onorariu expert.
Incheiere de sedinta din 27.01.2014Repune cauza pe rol. Fixează termen la data de 27.01.2014, pentru lămuriri suplimentare cu privire la creanţa de 203.144,30 lei
Incheiere de sedinta din 09.12.2013amânat pronunţarea la data de 09.12.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.12.2013amână pronunţarea la data de 02.12.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.11.2013Amână soluţionarea cauzei la data de 25 noiembrie 2013 orele 13.00, pentru când administratorul judiciar se va pronunţa cu privire la răspunsul la întâmpinare şi asupra documentelor în probaţiune care au fost anexate acestuia.
Incheiere de sedinta din 23.09.2013amânat judecata la data de 23.09.2013 pentru a i se comunica contestatoarei întâmpinarea formulată de administratorul judiciar.
Incheiere de sedinta din 13.05.2013