S* C******** E******** O****** S****** S******** D************* T**** J**
Recurent PârâtS* D******** S**
Intimat ReclamantS* C******** E******** O****** S*
Recurent PârâtDecizia nr. 343/25.11.2013 Admite acţiunea. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 41185 lei, cu titlu de pretenţii. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 3566 lei cheltuieli de judecată. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică din 25.11.2013, la Tribunalul Gorj.
Hotarare 343/2013 din 25.11.2013Acordă termen la 25.11.2013 pentru a se observa raportul de expertiză şi a se formula eventuale obiecţiuni la raport
Incheiere de sedinta din 11.11.2013Acordă termen la 11.11.2013 pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză
Incheiere de sedinta din 28.10.2013Acordă termen la 28.10.2013 pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză
Incheiere de sedinta din 30.09.2013Acordă termen la 30.09.2013 pentru lipsă raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 02.09.2013ia act de susţinerea apărătorului reclamantei referitor la refuzul de a achita 1/2 din onorariul de expert, respectiv suma de 2500 lei stabilită prin încheierea de şedinţă anterioară. ia act de achitarea părţii de 1/2 a onorariului expert de către pârâtă. acordă termen la 2.09.2013 pentru a se emite adresă către exăpert şi pentru ca pârâta să discute cu reprezentanţii legali ai acesteia în vederea achitării şi a diferenţei onorariului expert
Incheiere de sedinta din 08.07.2013Încuviinţează proba cu expertiză contabilă.Desemnează expert contabil pe d.na expert Buşoi Luminiţa , cu un onorariu provizoriu de 5.000 lei în sarcina ambelor părţi în cote de câte 1/2 fiecare . Se stabilesc următoarele obiective ale expertizei : -să se calculeze valoarea lucrărilor rămase neexecutate din contractul 1091 din 20 oct. 2010 şi actul adiţional 1071 din 14 iulie 2011 -în raport de momentul îm care au fost finalizate lucrările să se stabilească data de la care încep să curgă penalităţile de întârziere ; - să se identifice lucrările executate suplimentar , dacă au fost efectuate cu acordul beneficiarului şi dacă erau sau nu erau incluse in contract , - să se stabilească în raport de momentul finalizării lucrărilor , culpa părţilor în neexecutarea corespunzătoare a contractului precum şi în funcţie de culpă, momentul la care încep să curgă penalităţile . Acordă termen la 8 iulie 2013 pentru a se face dovada achitării onorariului expertului contabil, de către părţi . Se va dispune emiterea unei adrese către expertul contabil in vedereaa ducerii la cunoştinţă despre numire, onorariu şi obiective expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.06.2013termen de judecată la data de 10.06.2013 - pentru lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 27.05.2013acordă termen la 27.05.2013pentru a se depune la dosar de recurenta-pârâtă î'nscrisurile dispuse în şedinţa din 15.04.2013, certificate pentru conformitate.
Incheiere de sedinta din 29.04.2013Acordă termen la 29.04.2013 pentru a se depune înscrisuri
Incheiere de sedinta din 15.04.2013Decizia nr.116/01.04.2013.Admite recursul.Casează sentinţa cu reţinere spre rejudecare.Termen la 15.04.2013.Irevocabilă-
Hotarare 116/2013 din 01.04.2013termen de judecată la data de 01.04.2013 - pentru observarea răspunsului la motivele de recurs
Incheiere de sedinta din 18.03.2013