S* L***** C******** S**
ReclamantS* A*** M*** S**
PârâtS* B**** C********* C******** S* S******** F******
PârâtAdmite în parte cererea. Constată că pârâta S* A*** M*** S** nu are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie.constituită în baza contractului de lucrări nr.322/18.06.2013. Obligă pârâtele S* A*** M*** S** şi SC Banca Comercială Carpatica SA la restituirea către reclamantă a sumelor de 8.249,89 lei reprezentând garanţie de bună execuţie constituită în baza contractului de lucrări nr.322/18.06.2013 şi 494,99 lei reprezentând penalităţi aferente de 0,1% pe zi de întârziere calculate de la 20.06.2014 până la data introducerii acţiunii, respectiv 20.08.2014. Obligă pârâta S* A*** M*** S** la plata către reclamantă a sumei de 2583 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge ca neîntemeiată cererea reconvenţională. Cu drept de apel care se depune la Judecătoria Focşani în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.12.2015
Hotarare 2501/2015 din 10.12.2015Amână pronunţarea la data de 10.12.2015. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.11.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.11.2015Amână pronunţarea la data de 26.11.2015. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.11.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.11.2015Amână judecarea cauzei la data de 12 noiembrie 2015 termen acordat pentru ca pârâta SC Banca Comercială Carpatica SA – Sucursala Focşani să depună precizări scrise din care rezulte concret suma depozitată la această instituţie bancară cu titlu de garan?ie de bună execu?ie în baza contractului de lucrări nr.322/18.06.2013 încheiat de S* A*** M*** S** în calitate de achizitor şi S* L***** C******** S** în calitate de executant.
Incheiere de sedinta din 08.10.2015Amana cauza la data de 8 octombrie 2015 termen acordat pentru a se emite adresa catre parata SC Carpatica SA, cu mentiunea de a raspunde la solicitarea instantei si pentru a da posibilitatea părţilor să depună precizări scrise stabilite de instanta.
Incheiere de sedinta din 10.09.2015Admite excepţia insuficientei timbrări a cererii de chemare în judecată invocată de instanţa de judecată din oficiu. Anulează ca netimbrat primul capăt de cerere având ca obiect constatarea inexistenţei obligaţiei reclamantei de plată către pârâtă a penalităţilor de întârziere pentru nefinalizarea lucrărilor în termenul prevăzut în contractul de lucrări nr.322/18.06.2013. Cu aceeaşi cale de atac odată cu fondul cauzei.
Incheiere de sedinta din 21.05.2015Amână judecarea cauzei la data de 21 mai 2015 termen acordat pentru ca reclamanta să facă dovada achitării diferenţei de taxă judiciară de timbru în cuantum de 2.294,47 lei şi pentru ca pârâta S* A*** M*** S** să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 3.156,02 lei.
Incheiere de sedinta din 16.04.2015