H************* S*** S* - S******** P***** R******** S* S******* C***** D* A****
ReclamantS* D***** C******** G*** S**
PârâtRespinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant. Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat. Respinge cererea principală. Admite cererea reconvenţională. Obligă pe reclamanta pârâtă să achite pârâtei reclamante suma de 112.881,34 lei, cu titlu de penalităţi pentru fiecare zi de întârziere în cuantum de 5% din valoarea contractului, compusă din: suma de 94.552,99 lei reprezentând penalităţi aferente debitului din contractul 6103/25.03.2012, calculate de la data scadenţei facturilor 1084/30.08.2012 şi 1086/28.09.2012 şi până la data de 18.06.2014 şi suma de 18.328,35 lei reprezentând penalităţi aferente debitului din contractul 13496/19.12.2011, calculate de la data scadenţei facturilor 1085/30.08.2012 şi 1087/28.08.2012 şi până la data de 18.06.2014. Obligă pe reclamanta pârâtă să achite pârâtei reclamante suma de 3863 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Piteşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.01.2016.
Hotarare 656/2016 din 25.01.2016Având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea cauzei la data de 25.01.2016. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.01.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.01.2016PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Incuviinteaza cererea formulata de reprezentantul reclamantei de acordare a unui nou termen de judecata in vederea studierii raportului de expertiza Amână judecarea cauzei la 18.01.2016. Cu cale de atac odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Noiembrie 2015
Incheiere de sedinta din 09.11.2015PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Revine cu dresa catre către expert Balan Gabriela in vederea efectuării si depunerii raportului de expertiza. Se ia legătura telefonic cu BLET Argeş pentru a comunica daca doamna expert Balan Gabriela figurează ca fiind activa pe lista de experţi judiciari. Amână judecarea cauzei la 09.11.2015. Cu cale de atac odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Septembrie 2015
Incheiere de sedinta din 21.09.2015PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Emite adresa către expert Balan Gabriela in vederea efectuării expertizei cu obiectivele stabilite prin încheierea din data de 06.04.2015. Menţine in sarcina reprezentantului paratei obligaţia de depune la dosarul cauzei contractul de consultanta juridica si de reprezentare încheiat cu parata , dar si contractul de muncă încheiat cu parata , toate in copii conforme cu originalul Amână judecarea cauzei la 21.09.2015. Cu cale de atac odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Mai 2015
Incheiere de sedinta din 25.05.2015PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Uneşte cu fondul exceptia autoritatii de lucru judecat apreciind ca pentru solutionarea excepţiei este necesara administrarea aceloraşi categorii de probe ca si pentru fondul cauzei. Incuviinteaza pentru reclamanta proba cu înscrisuri si proba cu expertiza contabila cu următoarele obiective: 1-sa se stabileasca valoarea totala a lucrarilor executate de parata in beneficiul reclamantei in baza contractului de lucrări nr.11667/27.10.2011, in baza anexelor la contract, in baza listelor cu cantitatile de lucrări pe categorii si in baza consumurilor de resurse naturale urmând a se avea in vedere si facturile emise pentru lucrările executate , aceste înscrisuri fiind depuse la dosar; 2-sa se stabilească valoarea totală a penalitatilor eventual datorate de catre reclamanta paratei conform contractelor de lucrări nr.6103/23.05.2012, respectiv nr.13496/19.12.2011 depuse la dosar. Ia act de renunţarea reclamantei la administrarea probei cu interogatoriul paratei. Respinge ca inutile obiectivele propuse de reclamanta prin consilier juridic. Numeşte expert contabil Bălan Gabriela si fixează onorariu provizoriu pentru expert in sumă de 1000 lei ce va fi suportata de părti in cote egale in termen de 10 zile începând cu data de astăzi. Emite adresa catre expert pentru efectuarea expertizei si catre BLET Argeş pentru a se aduce la cunostinţa desemnarea expertului după ce părţile depun la dosar dovada achitării onorariului. Pune in vedere reprezentantului paratei sa depuna la dosarul cauzei contractul de consultanta juridica si de reprezentare încheiat cu parata, in copie conforma cu originalul. Amână judecarea cauzei la 25.05.2015. Cu cale de atac odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Aprilie 2015
Incheiere de sedinta din 06.04.2015PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Pune in vedere paratei-reclamante prin reprezentant sa achite in cauza pana la termenul următor diferenţa taxa judiciara de timbru in suma de 2929 lei aferenta valorii obiectului cererii reconvenţionale, sub sancţiunea anularii acesteia ca insuficient timbrata. Amână judecarea cauzei la 06.04.2015. Cu cale de atac odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Februarie 2015
Incheiere de sedinta din 16.02.2015