S*** C***** B** S*
ReclamantS*** G****** C******** S*
ReclamantS*** A****** S*
PârâtAdmite în parte acţiunea în contencios administrativ, ulterior precizată, formulată de reclamanta Soc. Cartel Bau S.A., în calitate de lider al asocierii Cartel Bau S.A. şi General Construct S.A. în contradictoriu cu pârâta Soc. Aquabis S.A.. Admite cererea reconvenţională formulată de pârâta Soc. Aquabis S.A. în contradictoriu cu reclamanta Soc. Cartel Bau S.A. şi, în consecinţă: - constată că, la data de 19.10.2015, a operat, de drept, rezilierea acordului contractual nr.43/13.05.2014, din culpa reclamantei, în aplicarea Sub-clauzei 15.2 din Condiţiile Speciale de Contract; - obligă pârâta să plătească reclamantei suma totală de 2.207.653,26 lei, reprezentând c/val. lucrări în sumă de 1.516.730,89 lei(inclusiv TVA), conform certificatului intermediar de plată nr.4/16.10.2015; c/val. lucrări executate, în sumă de 625.469,76 lei( inclusiv TVA), conform certificatului intermediar de plată nr.5/29.12.2015 şi diferenţă cheltuieli organizare şantier în cuantum de 65.452,61 lei( TVA inclus); - obligă pârâta să restituie reclamantei suma de 478.934 lei, reprezentând c/val. reţineri de 10%, raportat la cantitatea de lucrări menţionată în certificatului intermediar de plată nr.5/29.12.2015; - obligă pârâta să restituie reclamantei suma de 1.862.870 lei, reprezentând c/val. garanţiei de bună execuţie, constituită prin scrisoarea de garanţie de bună execuţie nr. 316/06.06.2014; - respinge, ca nefondate, celelalte petite ale acţiunii principale; - obligă reclamanta să plătească pârâtei penalităţi de întârziere în sumă 2.086.413,86 lei, calculate conform Sub-clauzei 8.7. din Condiţiile Contractuale, menţionate în certificatele intermediare de plată nr.4/16.10.2015 şi nr.5/29.12.2015; - constată că între sumele datorate reclamantei de către pârâta reclamantă reconvenţională - 2.207.653,26 lei şi penalităţile de întârziere menţionate - 2.086.413,86 lei a intervenit compensarea, conform Sub-clauzei 2.5. din contract, până la cuantumul celei mai mici sume; - obligă reclamata să plătească pârâtei daune, stabilite în baza Sub-clauzei 15.4. din contract, Condiţii generale, în valoare de 6.248.844,17 lei. Obligă reclamanta să plătească pârâtei suma de 42.945,96 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă timbru, onorariu avocaţial, onorarii experţi judiciari şi onorariu expert consilier, redus. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 42.945,96 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale reprezentând taxă timbru, onorariu avocaţial redus şi onorarii experţi judiciari. Compensează în întregime cheltuielile de judecată.Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, sub sancţiunea nulităţii, conform art.490 alin.1 din Codul de procedură civilă.Pronunţată astăzi, 12 aprilie 2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, conform art.396 alin.2 Cod de procedură civilă.
Hotarare 114/2019 din 12.04.2019Amână pronunţarea la 12.04.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.03.2019Amână pronunţarea la 29.03.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.03.2019Termen pentru dezbaterea fondului
Incheiere de sedinta din 17.01.2019Revenire adresa expert, adresa CNAIR
Incheiere de sedinta din 15.11.2018termen studiu acte, formulare poziţie procesuală
Incheiere de sedinta din 20.09.2018revenire adresă expert
Incheiere de sedinta din 21.06.2018Revenire adresă expert
Incheiere de sedinta din 12.04.2018Termen comunicare obiecţiuni
Incheiere de sedinta din 15.02.2018Termen studiere raport de expertiză, depunere eventuale obiecţiuni
Incheiere de sedinta din 18.01.2018Revenire adresă expert,
Incheiere de sedinta din 07.12.2017Numire expert
Incheiere de sedinta din 12.10.2017Adrese experţi
Incheiere de sedinta din 15.09.2017Efectuare adrese experţi
Incheiere de sedinta din 22.08.2017Termen studiu punct de vedere expert parte, depunere diferenţă onorar expert
Incheiere de sedinta din 20.06.2017TErmen studiu expertiză
Incheiere de sedinta din 09.05.2017adresă expert
Incheiere de sedinta din 28.03.2017Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a expertului C.C. formulată de pârâta S.A.SA. Prezenta încheiere poate fi atacată numai odată cu hotărârea prin care se soluţionează cauza. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 14.03.2017.
Incheiere de sedinta din 14.03.2017Termen soluţionare cerere de recuzare, comunicare obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 14.02.2017Revenire adresă expert
Incheiere de sedinta din 06.12.2016Refacere expertiza
Incheiere de sedinta din 25.10.2016termen studiu expertize, formulare eventuale obiecţiuni
Incheiere de sedinta din 13.09.2016Încuviinţează cererea de numire a expertului parte.
Incheiere de sedinta din 31.05.2016Numire expert, revenire adresă expert
Incheiere de sedinta din 19.04.2016revenire adresă expert
Incheiere de sedinta din 05.04.2016Adresă expert, numire expert Rusu
Incheiere de sedinta din 22.03.2016Numire expert, adrese
Incheiere de sedinta din 08.03.2016Depunere taxa de timbru, obiective, întâmpinare la cererea reconvenţională
Incheiere de sedinta din 09.02.2016