J****** I**** - R********** D* P*********** C********** J******* I****
ReclamantD**** S**
PârâtAdmite în parte acţiunea precizată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 56.741,91 lei cu TVA (fără valoarea lucrărilor suplimentare) reprezentând penalităţi de întârziere de 0,15%, aferente situaţiilor de lucrări nr.1866/25.07.2011 şi nr.2084/18.08.2011 Respinge ca fiind prescris dreptul material la acţiune al reclamantei de a solicita penalităţi pentru perioada 20.10.2010-09.07.2011. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.05.2016.
Hotarare 1410/2016 din 19.05.2016Amână pronunţarea la data de 19.05.2016, URMAND CA PARTILE SA IA ACT DE SOLUTIE DE LA GREFA INSTANTEI SAU DIN APLICATIA ECRIS. Pronuntata in sedinta publica, azi 05.05.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.05.2016Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar acordă termen la 05.05.2016.
Incheiere de sedinta din 07.04.2016Admite excepţia prescripţiei dreptului material al acţiune al reclamantului de a solicita penalităţi pentru perioada 20.10.2010 – 09.07.2011. Constata ca dreptul la acţiune al reclamantului nu este prescris pentru perioada: - 10.07.2011-25.07.2011 in referire la situaţia de lucrări nr.1866/25.07.2011 - 10.07.2011-18.08.2011 in referire la situaţia de lucrări nr.2084/18.08.2011. Acorda termen in vederea continuării judecăţii capătului 2 de cerere la 07.04.2016 cu citarea, reclamantul sa precizeze cuantumul pretenţiilor raportat la perioada pentru care dreptul nu este prescris si modul de calcul al acestora. Odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica, azi 03.03.2016.
Incheiere de sedinta din 03.03.2016Amână pronunţarea pe excepţia prescripţiei dreptului material la actiune al reclamantului la data de 03.03.2016. Pronuntata in sedinta publica, azi 25.02.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.02.2016Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC D**** S**. Acorda termen la 25.02.2016 in cunoştinţa partilor. Odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica, azi 11.02.2016.
Incheiere de sedinta din 11.02.2016Pentru a se depune acte la dosar
Incheiere de sedinta din 28.01.2016Pentru a da posibilitatea părţilor să depună in copie contractul de asociere.
Incheiere de sedinta din 03.12.2015