U******* A************ T********** O***** B**** H********
ReclamantS* E******* V*** S**
PârâtAdmite în parte acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta-pârâtă U******* A************ T********** O***** B**** H********, în contradictoriu cu pârâta-reclamantă societate Emiliano Vest SRL. Constată reziliat contractul de lucrări nr. 7565/31.03.2015, în baza Notificării de reziliere nr. 12862/13.10.2015 emisă de reclamanta-pârâtă UAT Oraşul Băile Herculane . Obligă pârâta-reclamantă societate Emiliano Vest SRL la plata către reclamanta-pârâtă UAT Oraşul Băile Herculane a sumei de 10.294 lei, reprezentând cheltuieli cu asigurarea securităţii circulaţiei, pentru evitarea riscului de accidentare. Respinge, ca premature, cererile de obligare a pârâtei-reclamante Emiliano Vest SRL la plata de daune interese în cuantum de 6.109.476,9 lei şi de obligare la plata sumei de 232.037 lei, reprezentând contravaloarea sumelor achitate prin contractul de finanţare nr. 5064/30.03.2015 şi penalităţi aferente. Respinge, ca nefondate, cererile reclamantei-pârâte UAT Oraşul Băile Herculane, de obligare a pârâtei-reclamante Emiliano Vest SRL la plata de dobânzi legale penalizatoare în condiţiile OG 13/2011, respectiv la nivelul dobânzii de referin?ă a BNR plus 8 puncte procentuale şi de obligare la plata unor daune interese în cuantum de 200 euro – echivalentul în lei la cursul BNR din ziua facturării – pentru fiecare zi de întârziere peste termenele de execuţie precizate în oferta tehnică. Respinge acţiunea pârâtei-reclamante societate Emiliano Vest SRL, de anulare a Notificării nr. 12862/13.10.2015 şi de obligare a reclamantei-pârâte UAT Oraşul Băile Herculane la reluarea raporturilor contractuale. Obligă pârâta reclamantă Emiliano Vest SRL la plata sumei de 1.000 lei, cheltuieli de judecată către reclamanta –pârâtă UAT Oraşul Băile Herculane. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Caraş-Severin. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.03.2016.
Hotarare 131/2016 din 07.03.2016Amână pronunţarea hotărârii asupra cauzei de faţă la data de 07.03.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.03.2016În baza art. 139 alin.5 C.pr.civ., disjunge petitele 2 şi 3 din prezenta cauză, având în vedere stadiul în care se află judecata în dosarul nr. 3441/115/2015 şi împrejurarea că aceste petite presupun un probatoriu mai complex care ar conduce la prelungirea judecăţii; se face un nou dosar ce va cuprinde toate înscrisurile anexate la cererea de chemare în judecată şi întâmpinarea din dosar nr. 493/115/2016, ce va fi soluţionat de acelaşi complet de judecată şi fixează termen de judecată la data de 9 martie 2016, dată la care părţile au termenul luat la cunoştinţă. Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul pârâtei-reclamante şi acordă un termen scurt pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de reclamantă la acest termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 02.03.2016, ora 1200 pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.02.2016.
Incheiere de sedinta din 24.02.2016Pune în vedere reprezentantului reclamantei să depună la dosar anexele nr. 4 şi 5 din contractul de finanţare. Pune în vedere reprezentantului pârâtei să depună la dosar planşe fotografice şi pentru celelalte două obiective ale contractului de achiziţii. Amână judecarea cauzei la data de 24.02.2016, ora 1200 pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.02.2016.
Incheiere de sedinta din 17.02.2016Încuviinţează cererea de amanare a prezentei cauze solicitata de reprezentantul paratei , in vederea studierii contractului de finantare in integralitatea lui. Pune in vedere reclamantei sa depuna la dosarul cauzei documentul care atesta pierderea finantarii de catre aceasta. Efectuarea unei adrese către Agenţia de Dezvoltare Regionala Vest pentru a comunica dacă Contractul de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 nr. 5064/30.03.2015, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice-Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Vest şi Unitatea Administrativ Teritorială a Băile Herculane putea face obiectul Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015 , respectiv dacă putea fi încheiat în baza acestor Instrucţiuni un act adiţional de prelungire şi dacă a fost prelungit sau reziliat contractul nr. 5064/30.03.2015. Amâna judecarea cauzei pentru termenul de judecată din data de 17.02.2016, ora 1300, pentru când părţile au termen în cunoştinţă prin reprezentanţi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.02.2016.
Incheiere de sedinta din 03.02.2016Pune în vedere reclamantei să depună la dosar contractul de finanţare integral. Pune în vedere pârâtei să comunice reclamantei un exemplar din înscrisurile depuse la dosar. Prorogă pronunţarea asupra excepţiei inadmisibilităţii până la termenul următor de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 03.02.2016, ora 1300 pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.01.2016.
Incheiere de sedinta din 27.01.2016În vederea depunerii de către reprezentantul pârâtului a înscrisurilor solicitate, amână judecarea cauzei pentru termenul din data de 27.01.2016.
Incheiere de sedinta din 20.01.2016Încuviinţează administrarea probei cu înscrisuri solicitată de către reprezentantul reclamantei, respectiv administrarea probei cu dosarul administrativ de achiziţie publică. Pune în vedere reprezentantului pârâtei să depună dovada comunicării către reclamantă a adresei nr. 2524/07.09.2015, privind predarea amplasamentului. Amână judecarea cauzei la data de 20.01.2016, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.01.2016.
Incheiere de sedinta din 13.01.2016