S* C********** A**** I**** T*****
ReclamantŞ***** G********* N** 7 "******* B********
PârâtÎn baza art. 438 C.pr. civ. ia act de tranzacţia părţilor, având următorul cuprins: Prezenta tranzacţie se încheie în dosarul nr. 2802/121/2016 al Tribunalului Galaţi – Secţia contencios administrativ şi fiscal între: - Societatea Construcţii Avram Iancu SRL cu sediul în Tecuci, str. H.P.Bengescu, nr. 1, înregistrată la Registrul Comerţului Galaţi sub nr. J 17/1286/1991; CUI RO1632790, reprezentată prin administrator Ing. Iancu Mihail Costică şi contabil şef Ec. Joghiu Dorina, în calitate de reclamantă şi - Şcoala Gimnazială nr. 7 Nicolae Bălcescu cu sediul în Tecuci, str. Ana Ipătescu, nr. 35, jud. Galaţi, reprezentată prin director Dumitriu Gina şi contabil şef Stănilă Ancuţa în calitate de pârât, În conformitate cu art. 2267 C.civ. şi art. 438 C.civ. a intervenit prezenta tranzacţie prin care am convenit prin concesii reciproce să stingem litigiul dintre noi în legătură cu executarea contractului de execuţie lucrări nr. 72638/20.11.2007 având ca obiectiv Grădiniţa PN nr. 1 – construire grădiniţă în mun. Tecuci” în următoarele condiţii: 1) Şcoala gimnazială nr. 7 se obligă să achite suma de 71.307 (şaptezecişiunamiitreisuteşapte) lei reprezentând penalităţi de întârziere datorate conform art. 13.2 din contractul de execuţie lucrări nr. 72638/20.11.2007 după cum urmează: - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 28.02.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 31.03.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 30.04.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 31.05.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 30.06.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 31.07.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 31.08.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 30.09.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 31.10.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 30.11.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 31.12.2017 - 5.943(cincimiinouăsutepatruzecişitrei) lei la data de 31.01.2018 2) Societatea Construcţii Avram Iancu SRL este de acord ca suma datorată în cuantum de 71.307 (şaptezecişiunamiitreisuteşapte) lei să fie achitată în modalitatea prevăzută la punctul 1. 3) Prin încheierea prezentei tranzacţii, noi părţile declarăm expres că am lichidat definitiv orice pretenţii rezultate din executarea contractului de execuţie lucrări nr. 72638/20.11.2007 având ca obiectiv „ Grădiniţa PN nr. 1 – construire grădiniţă în municipiul Tecuci”. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, numai pentru aspecte procedurale. Recursul se va depune la Tribunalul Galaţi. Pronunţată azi, 20.03.2017, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia instanţei prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 217/2017 din 20.03.2017Amână pronuntarea cauzei la 20.03.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.03.2017pentru timbrare
Incheiere de sedinta din 01.02.2017pentru achitarea diferenţei taxei judiciare de timbru
Incheiere de sedinta din 12.01.2017pentru încheiere tranzacţie
Incheiere de sedinta din 27.10.2016în vederea încheierii unei tranzacţii
Incheiere de sedinta din 15.09.2016pentru comunicare întâmpinare
Incheiere de sedinta din 05.08.2016