S* K***** G* S**
ReclamantM********* T******** P*** P*****
PârâtRespinge cererea privind debitul principal ca rămasă fără obiect. Ia act de renunţarea la judecata cererii privind penalităţile de întârziere. Respinge cererea reclamantei prin care a solicitat cheltuieli de judecată.
Hotarare 2584/2016 din 28.11.2016Amână pronunţarea
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.11.2016Acordă un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea păr?ilor să depună eventuale obiec?iuni la raportul de expertiză. Proroga discutarea încuviin?ării onorariului final solicitat de către domnul expert Bengescu Nicolae ?i punerea în discu?ie a cererii de renun?are formulată de către reclamantă.
Incheiere de sedinta din 24.10.2016Amână judecarea cauzei. Citarea expertului Bengescu Nicolae cu menţiunea de a proceda la efectuarea raportului de expertiză şi de a comunica instanţei trei exemplare ale acestuia. Încuviinţează cererea reclamantei şi autorizează participarea domnului expert Bobitan Nicolae la efectuarea expertizei în specialitatea „Contabilitate” dispusă în acest dosar. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 24 octombrie 2016. Pronunţată în şedinţa publică din data de 03 octombrie 2016.
Incheiere de sedinta din 03.10.2016Încuviinţează părţilor proba cu înscrisuri în dovedirea motivelor invocate în cererea de chemare în judecată, respectiv întâmpinare. Încuviinţează pentru reclamantă proba cu expertiza tehnică în specialitatea „Contabilitate”. Stabile?te drept obiective ale expertizei contabile: 1. Să se stabilească valoarea penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,5 % calculate la suma de bază de 156.489,2 lei aferentă situaţiei de lucrări nr.4, de la data scadenţei până la data plăţii efective (18.12.2015 – 27.05.2016) 2. Să se stabilească valoarea penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,5 % calculate la suma de bază de 298.381,67 lei aferentă situaţiei de lucrări nr.5, de la data scadenţei până la data plăţii efective (16.12.2015-07.06.2016) 3. Să se stabilească valoarea penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,5 % calculate la suma de bază de 581.478,48 lei aferentă situaţiei de lucrări nr.6, de la data scadenţei până la data plăţii efective (16.12.2015-14.06.2016) Desemnează expert tehnic judiciar în specialitatea „Contabilitate”, prin tragere la sorţi, pe domnul expert Bengescu Nicolae. Stabileşte un onorariu de expertiză provizoriu în cuantum de 300 lei în sarcina reclamantei, căreia i se pune în vedere să facă dovada plăţii acestuia, în termen de 5 zile de la data încuviinţării probei, sub sancţiunea decăderii din probă. Citarea expertului Bengescu Nicolae cu copie a prezentei încheieri şi cu menţiunea de a proceda la efectuarea raportului de expertiză şi de a comunica instanţei trei exemplare ale acestuia. Emiterea unei adrese către Biroul local pentru expertize tehnice judiciare şi contabile, pentru a se comunica numirea în cauză a expertului Bengescu Nicolae, în specialitatea „Contabilitate”. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 03 octombrie 2016. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 septembrie 2016.
Incheiere de sedinta din 12.09.2016Admite cererea de amânare a judecării cauzei formulată de reprezentantul pârâtului. Proroga discutarea excepţiilor şi cererilor în probaţiune până la termenul următor. Dispune emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice de pe lângă Tribunalul Timiş cu solicitarea de a comunica o listă cu 5 experţi aleşi aleatoriu în specialitatea „Contabilitate”. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 12 septembrie 2016. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 august 2016.
Incheiere de sedinta din 24.08.2016