S* C********* M** 2*** S**
ReclamantS* C********* M** 2*** S** P*** C****** A***** C****** D******
ReclamantS* F**** L** S**
PârâtAdmite, în parte, acţiunea precizată formulată de reclamanta Consulting MTM 2005 SRL, în contradictoriu cu pârâta Fuxia L&E SRL. Obligă pârâtă să plătească reclamantei sumele de 171669,82 lei - cu titlu de preţ încasat necuvenit, 79479,58 lei - reprezentând cheltuieli efectuate pentru remedierea şi finalizarea lucrărilor,precum şi penalităţi de întârziere de 0,1% din valoarea contractului încheiat între părţi, pentru fiecare zi, calculate începând cu data de 31.08.2016, până la data achitării efective. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.06.2018.
Hotarare 623/2018 din 06.06.2018Amână pronunţarea la 06.06.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.05.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.05.2018Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 23.05.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.05.2018Amână judecarea cauzei pentru citarea martorului şi depunerea înscrisurilor.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018pentru administrarea probei testimoniale, respectiv cu martorul propus de reclamantă şi pentru ca părţile să depună precizările solicitate de instanţă,
Incheiere de sedinta din 14.03.2018faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai părţilor litigante, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile,
Incheiere de sedinta din 28.02.2018pentru administrarea probei testimoniale, solicitată de pârâtă,
Incheiere de sedinta din 07.02.2018pentru studiul răspunsului expertului Constantinescu Laurenţiu la obiecţiunile formulate,
Incheiere de sedinta din 17.01.2018pentru ca expertul tehnic să formuleze răspuns la obiecţiunile pârâtei, care au fost încuviinţate de instanţă
Incheiere de sedinta din 29.11.2017pentru a se comunica reclamantei obiecţiunile la raportul de expertiză depuse de pârâtă,
Incheiere de sedinta din 01.11.2017Pentru a se comunica Raportul de expertiză tehnică judiciară părţilor, cu menţiunea de a depune eventuale obiecţiuni cu 5 zile înainte de termenul de judecată;
Incheiere de sedinta din 04.10.2017s-a acordat termen pentru a se întocmi raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 13.09.2017Pentru întocmirea lucrării de specialitate ordonată în cauză.
Incheiere de sedinta din 14.06.2017Pentru ca pârâta, prin apărător ales, să formuleze obiective pentru expertiza încuviinţată. Pentru ca reclamanta, prin apărător ales, să facă dovada achitării onorariului de expert în cuantum de 1500 lei.
Incheiere de sedinta din 07.06.2017Încuviinţează suplimentarea probatoriului cu efectuarea expertizei specialitatea construcţii civile, urmând a fi citat expertul Constantinescu Laurenţi, desemnat prin tragere la sorţi, pentru lămurirea unor aspecte legate de efectuarea lucrării de specialitate. Se revine cu adresă către Primăria Municipiului Odorheiul Secuiesc.
Incheiere de sedinta din 17.05.2017Amână judecarea cauzei la data de 17.05.2017, ora 12.00, pentru administrarea probelor încuviinţate şi pentru solicitarea de relaţii.
Incheiere de sedinta din 26.04.2017Amânat, fiind încuviinţată cererea de amânare formulată de avocatul reclamantei
Incheiere de sedinta din 12.04.2017Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar
Incheiere de sedinta din 15.03.2017