I************ D* S*** Î* C********** - I**
ReclamantT***** L*****
PârâtAdmite sesizarea de îndreptare a erorilor materiale, formulată de către instanţă din oficiu, strecurată în Sentinţa civilă nr. 561/2018 pronunţată de Judecătoria Vaslui la data de 09.03.2018 în dosarul nr. 10090/333/2017, având ca obiect pretenţii. În baza art. 442 alin. 1 Cod procedură civilă: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Sentinţei civile nr. 561/2018 pronunţată de Judecătoria Vaslui la data de 09.03.2018 în dosarul nr. 10090/333/2017, având ca obiect pretenţii în sensul de a se menţiona în mod corect: ,,Obligă pârâta să plătească reclamantei suma totală de 96,90 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente cotei de 0,7% calculată la valoarea finală a lucrărilor, potrivit art. 40 din Legea nr. 10/1995 şi penalităţi de întârziere aferente cotei de 0,1% calculată la valoarea finală a lucrărilor, potrivit art. 30 din Legea nr. 50/1991.” şi nu ,, Obligă pârâta să plătească reclamantei suma totală de 3.970,86 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente cotei de 0,7% calculată la valoarea finală a lucrărilor, potrivit art. 40 din Legea nr. 10/1995 şi penalităţi de întârziere aferente cotei de 0,1% calculată la valoarea finală a lucrărilor, potrivit art. 30 din Legea nr. 50/1991.” aşa cum în mod greşit s-a reţinut. Face aplicarea art. 442 alin. 3 Cod procedură civilă. Menţine restul dispoziţiilor. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Vaslui, sub sancţiunea nulităţii. Cercetată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică azi, 17.05.2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 17.05.2018Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C., în contradictoriul cu pârâta T***** L*****.Obligă pârâta să plătească reclamantei suma totală de 3.970,86 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente cotei de 0,7% calculată la valoarea finală a lucrărilor, potrivit art. 40 din Legea nr. 10/1995 şi penalităţi de întârziere aferente cotei de 0,1% calculată la valoarea finală a lucrărilor, potrivit art. 30 din Legea nr. 50/1991.Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Vaslui, sub sancţiunea nulităţii.Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.03.2018.
Hotarare 561/2018 din 09.03.2018Amână pronunţarea la data de 09.03.2018, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.03.2018