I******* B************** M***************** L**** D* D** C******** L***** Ş* D* S**** P***** S******
ReclamantJ****** B******* -********* J******* B******* P*** P*********
PârâtAdmite în parte acţiunea. Anulează Adresa nr. 9252/22.06.2016 emisă de către pârât, în privinţa aplicării de penalităţi de întârziere în cuantum de 75.531,85 lei, şi obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 75.531,85 lei, reprezentând penalităţi reţinute conform acestei adrese, împreună cu dobânda legală aferentă, începând de la momentul reţinerii sumei şi până la plata efectivă. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 453.786,36 lei, reprezentând costuri aferente perioadei suspendării lucrărilor, punerii în siguranţă a depozitului din Botoşani, acordării cu întârziere a accesului la depozitul din Botoşani, precum şi întârzierii la plata certificatelor interimare. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 37.122 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, calea de atac urmând a se depune la Tribunalul Botoşani. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.06.2019.
Hotarare 279/2019 din 24.06.2019Amână pronunţarea la 24.06.2019. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.06.2019Amână pronunţarea la 19.06.2019. Pronunţată în şedinţă publică
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.06.2019Amână pronunţarea la 05.06.2019. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.05.2019Amână cauza pentru ca societatea reclamantă să facă dovada achitării sumei de 1500 lei, reprezentând majorare onorariu expert.
Incheiere de sedinta din 18.04.2019Amână cauza pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni depus la dosar de dl. expert Bucur Romeo.
Incheiere de sedinta din 27.03.2019Amână cauza pentru a se reveni cu adresă către expert, cu menţiunea de a răspunde la obiecţiunile la raportul de expertiză formulate în cauză.
Incheiere de sedinta din 13.02.2019Încuviinţează cererea de amânare formulată de expert Bucur Romeo Valentin pentru a răspunde la obiecţiunile la raportul de expertiză. Pune în vedere reprezentantului Judeţului Botoşani să pună la dispoziţia expertului înscrisurile necesare pentru a răspunde obiecţiunilor formulate. Prorogă punerea în discuţie a cererii de reanalizare a onorariului definitiv după depunerea la dosar a răspunsului la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019Termen pentru a se comunica obiecţiunile la expert.
Incheiere de sedinta din 06.12.2018Termen pentru studiul obiecţiunilor la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 31.10.2018Termen pentru studiul raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 06.09.2018Apărătorul reclamantei solicită acordarea unui termen de judecată mai lung, pentru efectuarea raportului de expertiză de către expertul Bucur Romeo Valentin.
Incheiere de sedinta din 06.06.2018Termen solicitat de expert, întrucât la data de 11.05.2018, a reconvocat părţile pentru reluarea lucrărilor şi efectuarea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.05.2018Termen solicitat de apărătorul reclamantei faţă de imposibilitatea de prezentare acest termen, având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile.
Incheiere de sedinta din 21.03.2018Termen pentru a se emite adresă către d-nul expert Bucur Romeo Valentin.
Incheiere de sedinta din 09.02.2018Termen pentru a se emite adresă către expertul Bucur Romeo Valentin pentru efectuarea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018Termen pentru a se reveni cu adresă către expertul Gheorghiu Constantin.
Incheiere de sedinta din 06.12.2017Termen pentru a se comunica obiectivele către expertul desemnat în vederea efectuării expertizei.
Incheiere de sedinta din 18.10.2017Termen pentru a se depune la dosar obiective pentru expertiză de către apărătorul reclamantei şi reprezentantul pârâtului.
Incheiere de sedinta din 20.09.2017S-a acordat termen pentru a se depune de părţi actele solicitate de instanţă,
Incheiere de sedinta din 23.08.2017Pentru a da posibilitatea reclamantei să depună răspuns la întâmpinare şi dovada achitării diferenţei taxei judiciare de timbru. Se vor comunica notele de probe părţii adverse.
Incheiere de sedinta din 02.08.2017