C***** D******* P*** P*****
ReclamantS* S******* C****** 2*** S**
PârâtAdmite acţiunea formulată de reclamanta Comuna Domaşnea prin Primar în contradictoriu cu pârâtul S* S******* C****** 2*** S**. Obligă pârâta la plata de penalităţi de întârziere în cuantum de 0,10% /zi întârziere, din preţul contractului, începând cu data de 30.06.2016, până la plata efectivă. Obligă pârâta la efectuarea de lucrări de conservare a lucrărilor efectuate şi înlăturarea deşeurilor şi aducerea terenului folosit pentru depozitare n starea iniţială. Obligă pârâtul la cheltuieli de judecată în cuantum de 12.950,94 lei. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Caraş-Severin. Pronunţată în şedinţă publică din 05.04.2018
Hotarare 460/2018 din 05.04.2018Amână pronun?area la data de 05.04.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.03.2018In vederea îndeplinirii procedurii de citare cu pârâtul, amana cauza la data de 27.03.2018.
Incheiere de sedinta din 27.02.2018În vederea comunicării raportului de expertiză, amâna cauza la data de 27.02.2018.
Incheiere de sedinta din 30.01.2018Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de expert Caştă Mircea. Se citează expert Caştă Mircea cu menţiunea de a întocmi şi a depune raportul de expertiză până la termenul de judecată din data de 30.01.2018.
Incheiere de sedinta din 12.12.2017Numeşte în cauză, pentru efectuarea expertizei, pe expert Caştă Mircea. Stabileşte obiectivele expertizei ca fiind: -identificarea lucrărilor executate, -stadiul lucrărilor executate, -evaluarea lucrărilor de conservare a lucrărilor executare, -evaluarea lucrărilor neexecutate cuprinse în contract. -alte concluzii ale expertului, utile soluţionării cauzei. Pune în vedere reprezentantului reclamantei să achite avans onorariu expert, în sumă de 1.000 lei şi să depună la dosar dovada achitării acestuia. Dispune efectuarea unei adrese către expertul Caştă Mircea, prin care i se va aduce la cunoştinţă că a fost numit în cauză pentru efectuarea expertiză, i se vor comunica obiectivele de expertiză, cu menţiunea de a comunica termenul estimativ al efectuării lucrări şi costul estimativ al acesteia. Dispune efectuarea unei adrese către Biroul Local de Expertize al Tribunalului Caraş-Severin, pentru a se comunica numirea în cauză a expertului Caştă Mircea. Amână judecarea cauzei la 12 decembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 31.10.2017Dispune efectuarea unei adrese către BLET cu mentiunea de a comunica o listă cu propuneri experti in specialitatea constructii. Amana cauza la data de 31.10.2017.
Incheiere de sedinta din 17.10.2017Dispune citarea reclamantului cu men?iunea de a indica valoarea preten?iilor, şi să timbreze cererea conform dispozi?iilor legii nr. 101/2014. Amana cauza la data de 17.10.2017.
Incheiere de sedinta din 03.10.2017