M********* M******* P*** P*****
ReclamantR**** Ş* D*** S**
PârâtRespinge, ca neîntemeiată, cererea modificată formulată de reclamantul MUNICIPIUL MANGALIA în contradictoriu cu pârâta RECON ŞI DOJE S.R.L. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Constanţa – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată astăzi 02.06.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 509/2020 din 02.06.2020Înch/ Amână pronunţarea la data de 02.6.2020, pronunţarea urmând să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.05.2020Înch/ Amână pronunţarea la data de 28.5.2020, pronunţarea urmând să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.05.2020Termen preschimbat la data de 14.05.2020
Înch/ Dispune, din oficiu, preschimbarea termenului de judecată acordat în cauză din data de 26.03.2020 la data de 14.05.2020, ora 12:00, complet CA16, pentru când vor fi citate părţile. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.03.2020.
Incheiere de sedinta din 13.03.2020Respinge, ca neîntemeiate, obiecţiunile şi cererea de efectuare a unei noi expertize solicitate de reclamant. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi 04.02.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere de sedinta din 04.02.2020Înch/ Amână pronunţarea asupra obiecţiunilor la raportul de expertiză la data de 04.02.2020. Pe fondul cauzei acordă termen la 26.03.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.01.2020T - 30.01.2020 - pentru ca pârâta să ia cunoştinţă de cuprinsul obiecţiunilor
Incheiere de sedinta din 28.11.2019T - 28.11.2019 - pentru ca părţile să ia cunoştinţă de cuprinsul raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.10.2019T - 08.08.2019, CA16, ora 9.00 - efectuare contraexpertiză
Incheiere de sedinta din 13.06.2019T - 13.06.2019 - lipsă raport de expertiză
Incheiere de sedinta din 16.05.2019T - 16.05.2019 - efectuare contraexpertiză
Incheiere de sedinta din 28.03.2019T - 28.03.2019 - efectuare contraexpertiză
Incheiere de sedinta din 14.02.2019T -14. 02.2018 - efectuare contraexpertiză
Incheiere de sedinta din 13.12.2018ÎNCH. Încuviinţează obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de reclamant. Dispune emiterea unei adrese către expert Bâzgan Maria cu menţiunea de a răspunde la obiecţiuni, urmând a i se comunica o copie a acestora. Prorogă discutarea probei cu expertiza contrarie solicitată de reclamant, după depunerea răspunsului la obiecţiuni. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.10.2018.
Incheiere de sedinta din 26.10.2018Amână pronunţarea asupra obiecţiunilor la raport, cererii de refacere raport expertiză la data de 26.10.2018 T fond - 13.12.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.10.2018T - 25.10.2018 - pentru ca pârâta să ia cunoştinţă de obiecţiuni, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de pucntul de vedere al experţilor parte
Incheiere de sedinta din 13.09.2018T - 13.09.2018 - pentru efectuare expertiză
Incheiere de sedinta din 07.06.2018ÎNCH Încuviinţează obiectivele pentru expertiza tehnică judiciară specialitatea construcţii formulate de pârâtă, cu precizarea că la obiectivul 4 se va analiza intervenirea unor condiţii meteo excepţional de nefavorabile (art. 14.1. din contract). Încuviinţează, în parte, obiectivele formulate de reclamant, respectiv obiectivele 2-6. Dispune, din oficiu, suplimentarea obiectivelor solicitate de părţi cu următoarele obiective: - să se stabilească stadiul concret al îndeplinirii lucrărilor la data de 06.04.2016, respectiv să fie determinate lucrările nefinalizate şi cauzele întârzierii acestora în mod concret, care să nu fie imputabile exclusiv pârâtei (culpa proiectantului, condiţii meteo extrem de nefavorabile care ar fi făcut imposibilă desfăşurarea lucrărilor în zilele respective, dacă s-au descoperit vestigii sau obiecte de interes arheologic care pentru care s-au luat măsuri de protecţie care au condus la întârzieri, culpa reclamantului, care trebuia să îndeplinească anumite operaţiuni sau să pună la dispozi?iei pârâtei anumite materiale/utilaje conform contractului – de ex. pământ vegetal, lipsa branşamentelor electrice sau de apă), durata întârzierii; - să se stabilească stadiul concret al îndeplinirii lucrărilor la data de 28.11.2016, respectiv să fie determinate lucrările nefinalizate şi cauzele întârzierii acestora în mod concret care să nu fie imputabile exclusiv pârâtei (culpa proiectantului, condiţii meteo extrem de nefavorabile care ar fi făcut imposibilă desfăşurarea lucrărilor în zilele respective, dacă s-au descoperit vestigii sau obiecte de interes arheologic care pentru care s-au luat măsuri de protecţie care au condus la întârzieri, culpa reclamantului care trebuia să îndeplinească anumite operaţiuni sau să pună la dispozi?iei pârâtei anumite materiale/utilaje conform contractului – de ex. pământ vegetal, lipsa branşamentelor electrice sau de apă), durata întârzierii, precum şi lucrările neconforme, pentru care s-au stabilit măsuri de remediere, cauzele şi durata necesară măsurilor de remediere. Se va emite adresă către expert cu menţiunea de a răspunde obiectivelor încuviinţate, după depunerea dovezii de achitare a onorariului de expert, urmând a-i fi comunicate în copie şi notele de ?edin?ă prin care au fost propuse obiectivele de către părţi. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.05.2018.
Incheiere de sedinta din 11.05.2018Înch/ Amână pronunţarea asupra obiectivelor expertizei de specialitate, la data de 11.05.2018. T fond - 07.06.2018 - pentru efectuare raport expertiză
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.05.2018T- 10.05.2018 - administrare probe
Incheiere de sedinta din 26.04.2018T - 26.04.2018 - pentru a se face verificări cu privire la noua cerere de chemare în judecată înregistrată de reclamantă
Incheiere de sedinta din 29.03.2018Având în vedere că cererea de abţinere formulată a fost admisă amână cauza la data de 29.03.2018.
Incheiere de sedinta din 08.03.2018ÎNCH. Admite declaraţia de abţinere de la judecarea dosarului nr. 7647/118/2017 formulată de către doamna judecător Carapcea Mirela. Păstrează actele de procedură efectuate în dosar de către doamna judecător. Dispune înaintarea dosarului civil nr. 7647/118/2017 în vederea repartizării aleatorii. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.02.2018.
Incheiere abtinere din 23.02.2018T - 08.03.2018 - pentru ca pârâta să ia cunoştinţă de cuprinsul cererii modificatoare
Incheiere de sedinta din 16.01.2018