I************ D* S*** Î* C********** - I**
Apelant ReclamantP** E********
IntimatAdmite apelul declarat de apelantul ISC împotriva SC nr. 660/14.03.2018 pronunţată de Judecătoria B-ţa în dosarul nr. 10075/190/2017, în contradictoriu cu intimatul P. E. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Admite acţiunea formulată de reclamantul ISC împotriva pârâtei P.E. şi, în consecinţă, obligă pârâta să plătească reclamantului suma totală de 2.273,81 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente cotei de 0,1%, respectiv cotei de 0,7%, corespunzătoare valorii finale a lucrărilor de construcţii menţionată în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 314/99079/19.12.2014, lucrări autorizate prin autorizaţiile de construire nr. 3956/166/10.03.1997 şi nr. 1022/10.11.2017 emise de Primarul mun. Bistriţa. respinge, ca nefondată, cerrea reconvenţională formulată de pârâta P.E. împotriva reclamantului ISC. Respinge, în consecinţă, cererea pârâtei reclamantă reconvenţională P.E. privind acordarea cheltuielilor de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 9.11.2018.
Hotarare 931/2018 din 09.11.2018Amână pronunţarea la 9.11.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.10.2018