M*** C******* R******
ReclamantI***** G**** S**
IntimatIa act de renunţarea la judecata cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul M*** C******* R****** în contradictoriu cu pârâta SC I***** G**** S** , având ca obiect obligarea pârâtei de a executa lucrările la care s-a obligat prin contractul nr. 57/30.05.2016 încheiat de părţi, iar în cazul neexecutării acestei obligaţii să se încuviinţeze ca reclamantul să execute lucrările pe cheltuiala pârâtei, precum şi pretenţii în sumă de 13.947 lei reprezentând majorări de întârziere pentru neexecutarea contractului calculate de la data de 30.06.2016 până la data de 03.01.2018, şi obligarea în continuare a pârâtei să plătească reclamantului majorări de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi calculate la valoarea contractului respectiv la 12.634 lei, din data de 04.01.2018 şi până la data finalizării lucrărilor la care s-a obligat prin contractul nr. 57/30.05.2016. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Arad . Pronunţată în şedinţa publică din 23.04.2018
Hotarare 1888/2018 din 23.04.2018T: 23.04.2018 - Pentru ca reclamantul să facă dovada calculului majorărilor de întârziere în sumă de 13947 lei.
Incheiere de sedinta din 19.03.2018