I************ D* S*** I* C********** I**
ReclamantC****** I*****
PârâtAdmite cererea Obligă pârâtul să plătească în favoarea reclamantului suma totală de 9736,8 lei reprezentând: 608,55 lei –cota de 0,1% din valoarea finală a lucrărilor şi 608,55 lei penalităţi aferente cotei de 0,1% din valoarea finală a lucrărilor, 4259,85 lei cotă de 0,7% la valoarea finală a lucrărilor şi 4259,85 lei penalităţi aferente cotei de 0,7% din valoarea finală a lucrărilor. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel şi motivele de apel se depun la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată azi, 16.12.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 9073/2019 din 16.12.2019Amână pronunţarea la data de 16.12.2019. Pronunţată astăzi, 09.12.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.12.2019Amână pronunţarea la data de 09.12.2019. Pronunţată azi, 25.11.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.11.2019pentru a se reveni cu adresă către Primăria Bragadiru
Incheiere de sedinta din 30.09.2019faţă de lipsa relaţiilor solicitate Primăriei Bragadiru
Incheiere de sedinta din 24.06.2019în vederea obţinerii relaţiilor de la Primăria Bragadiru
Incheiere de sedinta din 27.05.2019pentru ca reclamantul să depună înscrisuri suplimentare la dosar
Incheiere de sedinta din 15.04.2019