S*** P****** S*****
RecurentS*** C***** C******** S*****
IntimatAdmite recursul. Modifică sentinţa atacată, în sensul că respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind contractul nr.1074/2010, ca nefondată. Admite în parte acţiunea principală şi obligă pârâta-intimată să finalizeze lucrările rămase neexecutate privind contractul nr.280/2008, în termen de 90 zile de la pronunţare şi contractul nr.1074/2010, în termen de 30 zile de la pronunţare, respectiv: - să monteze perii la uşile de acces şi să se remedieze deficienţele care duc la infiltrarea apei din precipitaţii pe interiorul montanţilor peretelui tip cortină, să realizeze etanşeizarea ramelor vitrate şi izolarea termică a geamurilor, conform contractului nr.280/2008 şi - să se închidă cu panouri de aluminiu compozit pe aticul interior la etajul II la balustrade, acces restaurant, precum şi aticul interior şi exterior la terasa din partea dreaptă intrare şi să remedieze întreaga tâmplărie uşi, ferestre, geamuri de închidere în sensul realizării de lucrări de reglaje, conform contractului nr.1074/2010. Obligă pârâta-intimată să încheie proces-verbal de recepţie finală şi garanţie la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 30 zile de la finalizarea lucrărilor pentru fiecare contract. Respinge capetele de cerere privind plata penalităţilor de întârziere şi dobânda legală pentru lucrările neexecutate referitor la contractul nr.280/2008, ca nefondate. Obligă pârâta –intimată să plătească reclamantei-recurente penalităţi de 0.2% pe zi calculate la suma de 4.404 Euro, de la 05.06.2010 până la finalizarea lucrărilor pentru contractul nr.1074/2010. Modifică în parte sentinţa atacată cu privire la cererea reconvenţională în sensul că obligă reclamanta-recurentă să plătească pârâtei-intimate suma de 20.000 lei cu titlu de debit principal, începând cu data întocmirii procesului verbal de recepţie finală şi garanţie pentru contractul nr.1074/2010. Respinge capătul de cerere privind plata penalităţilor aferente contractului nr.1074/2010, ca nefondat. Obligă intimata-pârâtă să plătească recurentei-reclamante suma de 14.678,36lei cu titlu de cheltuieli de judecată (fond şi apel). Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.06.2018.
Hotarare 20/2018 din 29.06.2018Amână pronun?area la data de 29.06.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.06.2018Amână pronun?area la data de 22.06.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.06.2018Amână pronunţarea la data de 15.06.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.06.2018pentru completarea taxei judiciare de timbru
Incheiere de sedinta din 10.05.2018pentru continuarea judecătii
Incheiere de sedinta din 15.03.2018