E******** S*** P*** C** G***** D******
ReclamantU******* A************ T********** J****** G***** P*** P********* C***** F****
PârâtC******** J******** G***** P*** P********* C***** F****
PârâtRespinge ca nefondate excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului Consiliului Judeţean Galaţi şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliului Judeţean Galaţi. Admite în parte acţiunea. Anulează facturile de penalităţi emise de pârâta UAT JUDEŢUL GALAŢI nr. 336/17.10.2017 (în valoare de 15.128,64 lei), nr. 345/05.12.2017 (în valoare de 18.490,69 lei), nr. 355/20.12.2017 (în valoare de 9.245 lei), nr. 357/12.01.2018 (în valoare de 6.723,88 lei), nr. 383/03.04.2018 (în valoare de 34.460 lei), nr. 393/08.06.2018 (în valoare de 24.794,4 lei). Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 108.842,61 lei, reprezentând lucrări executate în baza contractului de execuţie lucrări nr. 4817/17.06.2016 (parţial factura fiscală nr. 0418/14.03.2018 şi integral factura fiscală nr. 0420/19.04.2018), a sumei de 396.083,05 lei, conform facturii fiscale nr. 0431/01.10.2018, reprezentând lucrări suplimentare executate în baza dispoziţiilor de şantier emise în cadrul contractului de execuţie lucrări nr. 4817/17.06.2016, a sumei de 36.948,44 lei, reprezentând contravaloare diferenţe salariale. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare calculată asupra debitului principal, calculată de la expirarea termenului de 30 de zile de la emiterea fiecărei facturi din cadrul contractului de lucrări nr. 4817/17.06.2016 şi până la data plăţii efective. Obligă pârâţii să încheie procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru contractul de lucrări nr. 4817/17.06.2016. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 38.754,62 lei (taxă judiciară de timbru-35.314,62 lei, onorarii experţi-3.440 lei). Numai cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, astăzi, 19.03.2021.
Hotarare 61/2021 din 19.03.2021Amână pronuntarea în cauză la data de 19.03.2021. Pronuntată azi, 10.03.2021, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.03.2021Amana pronuntarea cauzei la data de 10.03.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.02.2021Pentru studiul raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 28.01.2021Pentru lipsa raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 20.11.2020Pentru lipsa raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 28.10.2020Pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020Pentru lipsa apărare parat.
Incheiere de sedinta din 05.08.2020Pentru discutarea obiectiunilor.
Incheiere de sedinta din 24.06.2020Având în vedere Hotărârea CSM nr.417/24.03.2020, Hotărârea nr.18/25.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Galaţi şi Ordinul nr.9/25.03.2020 al Preşedintelui Curţii de Apel Galaţi, toate date în aplicarea Decretului Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, precum şi Decretul nr.240/14.04.2020 de prelungire a stării de urgenţă, constată suspendate de drept toate cauzele care nu sunt urgente. În temeiul dispoziţiilor art.63 alin.13 din Decretul nr.240/14.04.2020, după încetarea stării de urgenţă, judecarea procesului se va relua din oficiu, respectiv, în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.
Pentru a se pune în discu?ie proba cu expertiza contabila.
Incheiere de sedinta din 25.03.2020Acorda termen la data de 2503.2020.
Incheiere de sedinta din 26.02.2020Având în vedere dispozi?iile Hotărârii nr.1/21.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gala?i. Amâna judecarea cauzei si acordă termen la data de 26.02.2020
Incheiere de sedinta din 29.01.2020Pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 19.11.2019Pentru efectuarea expertizei în constructii.
Incheiere de sedinta din 17.10.2019Pentru discutare probe.
Incheiere de sedinta din 09.09.2019Se acordă termen la data de: 09.09.2019,în vederea discutarii probelor.
Incheiere de sedinta din 14.06.2019Pentru studiul întâmpinarii.
Incheiere de sedinta din 08.05.2019Pentru comunicarea cererii de modificare a actiunii. Acorda termen la data de 08.05.2019.
Incheiere de sedinta din 04.04.2019