I************ D* S*** P***** C********** - I**
Apelant ReclamantN******* B***** D******
Intimat PârâtAdmite apelul declarat de apelantul Inspectoratul de Stat în Construcţii împotriva sentinţei civile nr. 2377/4.10.2018 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosarul nr.3696/190/2018, în contradictoriu cu intimatul N******* B***** D******. Schimbă sentinţa apelată, în sensul că: Admite acţiunea formulată de reclamantul Inspectoratul de Stat în Construcţii împotriva pârâtului N******* B***** D****** şi, în consecinţă, obligă pârâtul să plătească reclamantului suma totală de 1957,65 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente cotei de 0,1%, respectiv de 0,7%, corespunzătoare valorii finale a lucrărilor de construcţii menţionată în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.99/45817/6.06.2013, lucrări autorizate prin autorizaţia de construire nr. 149/2010 emisă de Primarul mun. Bistriţa. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 8.03.2019.
Hotarare 212/2019 din 08.03.2019Amână pronunţarea la 8.03.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.02.2019