S* D*** C******** L******* S**
ReclamantC***** C****** , P*** P***** M******* V***** R****
PârâtAdmite acţiunea în contencios administrativ, astfel cum a fost restrânsă. Obligă pe pârâtă să plătească reclamantei suma de 46.574,00 lei, cu titlu de preţ neachitat, datorat în baza Contractului de lucrări nr.6574 din 27.11.2014 şi suma de 35.356,31 lei cu titlu de penalităţi de întârziere contractuale. Obligă pe pârâtă să plătească reclamantei şi suma de 9.436,00 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Argeş. Pronunţată în şedinţă publică.
Hotarare 223/2019 din 22.03.2019Încuviinţează cererea expertului de suplimentare a onorariului pentru expert cu suma de 500 lei. Pune în vedere reclamantului să facă dovada achitării diferenţei de onorariu, în sumă de 500 de lei, în termen de 5 zile de la data încuviinţării cererii expertului. Revine cu adresă la expertul cauzei, care va fi informat despre termen şi despre suplimentarea onorariului, punându-i-se în vedere să depună lucrarea de expertiză cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de judecată stabilit. Citează părţile care nu au termen în cunoştinţă Amână judecata la data de 22.03.2019. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Februarie 2019, la Tribunalul Argeş, Secţia Civilă, Complet specializat de contencios administrativ şi fiscal
Incheiere de sedinta din 15.02.2019Constată pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei proba cu expertiză specialitatea contabilitate solicitată de societatea reclamantă, cu obiectivele indicate în cuprinsul cererii de chemare în judecată (fila 6 dosar). Numeşte expert, prin tragere la sorţi de pe listele întocmite de Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeş, în persoana d-lui Trandas Lucea căruia îi emite adresă în vederea efectuării expertizei specialitatea contabilitate cu obiectivele: - expertul să stabilească soldul rămas de plata ca urmare a derulării contractelor administrative cu nr.6574/27.11.2014, nr. 6322/25.09.2015 şi nr. 6510/25.11.2014 încheiate cu UAT Corbeni - expertul să stabilească cuantumul penalităţilor de întârziere determinat de plata cu întârziere a facturilor emise în virtutea derulării contractelor administrative amintite, luând in calcul data scadenţei şi respectiv data plătii/data introducerii acţiunii pentru facturile neîncasate integral. Stabileşte onorariu provizoriu de expert în cuantum de 500 lei în sarcina societăţii reclamante, plătibili în 5 zile de la numire, sub sancţiunea decăderii din administrarea probei încuviinţate. Pune în vedere societăţii reclamante să depună la dosarul cauzei dovada de achitare a onorariului provizoriu de expert în vederea emiterii adresei către acesta şi întocmirii lucrării de specialitate. Emite adrese expertului cauzei şi Biroului Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeş numai după depunerea la dosar a dovezii de achitare a onorariului provizoriu de expert. Comunică d-lui expert copia încheierii prin care au fost încuviinţate obiectivele la raportul de expertiză specialitatea contabilitate, cu menţiunea de a indica până la următorul termen de judecată costul estimativ al lucrării ce urmează a fi efectuată, cât şi termenul necesar efectuării expertizei. Amână judecarea cauzei la data de 15.02.2019. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Ianuarie 2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Civilă, Complet specializat de contencios administrativ si fiscal.
Incheiere de sedinta din 11.01.2019