S* M**** O** S**
Intimat ReclamantS* C***** A* S**
Apelant PârâtRespinge apelul declarat împotriva încheierii de şedinţă din data de 27.09.2017, ca nefondat. Admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 443/21.02.2018. Schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 223.078,80 lei cu titlu de penalităţi de întârziere. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 5566,57 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru. Obligă intimata reclamantă să plătească apelantei pârâte suma de 23.187,77 lei cheltuieli de judecată în apel reprezentând: 6398,71 lei, taxă timbru, 15.289,06 lei onorariu de avocat şi 1500 lei onorariu expert. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti Secţia a V-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.04.2021.
Hotarare 699/2021 din 15.04.2021Amână pronunţarea la data de 15.04.2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.04.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.04.2021Amână pronunţarea la data de 1.04.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.03.2021Amână pronunţarea la data de 18.03.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.03.2021Amână cauza la data de 04.03.2021 ora 13:00 pentru a lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 04.02.2021Amână cauza la data de 4.02.2021, ora 11.00, pentru lipsa răspunsului la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 19.11.2020Amână cauza la data de 19.11.2020, ora 11.00, pentru a se răspunde la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 24.09.2020Amână cauza la data de 24.09.2020, ora 11.00, pentru a se lua cunoştinţă de obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 23.07.2020Amână cauza la data de 23.07.2020, ora 11.00, pentru depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 28.05.2020În temeiul art. 230 C.pr.civ, preschimbă din oficiu termenul de judecată de la 26.03.2020 la data de 28.05.2020, pentru când se vor cita părţile. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi 12.03.2020.
Incheiere de sedinta din 12.03.2020Având în vedere Hotărârea nr. 2 din data de 29.01.2020 a judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti, prin care s-a hotărât continuarea protestului prin suspendarea activităţii de judecată, amână cauza la data de 26.03.2020.
Incheiere de sedinta din 30.01.2020În vederea efectuării experizei în specialitatea construcţii
Incheiere de sedinta din 12.12.2019Pentru ca intimata reclamantă să ia cunoştinţă de notele scrise depuse de apelanta pârâtă.
Incheiere de sedinta din 14.11.2019Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de obiecţiunile la expertiză
Incheiere de sedinta din 19.09.2019Pentru efectuarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 13.06.2019Încuviin?ează pentru ambele păr?i proba cu înscrisuri ?i proba cu expertiză tehnică in specialitatea construc?ii având următoarele obiective: 1). Să se stabilească dacă au existat întârzieri in executarea lucrărilor men?ionate in anexa la factura fiscală nr.991/03.07.2015 astfel cum au fost eviden?iate in situa?ia depusă in apel la fila 128 vol.1 ?i să se calculeze numărul zilelor de întârziere in două variante: una raportat la termenele de execu?ie men?ionate in graficul de execu?ie anexă la actul adi?ional nr.3/26.11.2014 ?i una raportat la termenul de finalizare a lucrărilor prevăzut in actul adi?ional nr.5/08.04.2015. 2) Să se determine numărul de zile de întârziere cu care a fost prelungit termenul de finalizare a fiecărei lucrări din Anexa la factura nr.991/03.07.2015 ca urmare a întârzierilor in comunicarea detaliilor de execu?ie. 3) Să se determine numărul de zile de întârziere cu care a fost prelungit termenul de finalizare a fiecărei lucrări din Anexa la factura nr.991/03.07.2015 ca urmare a modificărilor aduse proiectului ini?ial ?i detaliilor de execu?ie. Prorogă discutarea utilită?ii probei cu expertiză contabilă solicitată de apelanta pârâtă după efectuarea expertizei specialitatea construc?ii. Pronun?ată in ?edin?ă publică azi 23.05.2019.
Incheiere de sedinta din 23.05.2019Amână pronunţarea pe probe la data de 23.05.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.05.2019Amână cauza la data de 16.05.2019, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de precizările şi înscrisurile depuse în şedinţă publică.
Incheiere de sedinta din 11.04.2019termen preschimbat la 28.02.2019.
Amână cauza la data de 11.04.2019, pentru a se depune precizările solicitate.
Incheiere de sedinta din 28.02.2019Admite cererea. Dispune preschimbarea termenului de judecată de la 14.03.2019 la data de 28.02.2019, ora 13.00, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.02.2019.
Incheiere de sedinta din 14.02.2019Repune pe rol cauza. Acordă termen la data de 14.02.2019 pentru când pune în vedere apelantei să depună cererea de preschimbare termen semnată sub sancţiunea anulării. Pronunţată în şedinţă publică azi 7.02.2019.
Incheiere de sedinta din 07.02.2019