S* M** B**** R****** S**
Recurent PârâtM********* B*****
Intimat PârâtAdmite recursul. Casează în parte sentinţa nr. 223/Fca din 19 aprilie 2018 a Tribunalului Brăila şi în rejudecare: Admite în parte acţiunea precizată. Admite capătul de cerere privind constatarea obligaţiei pârâtului la efectuarea recepţiei parţiale şi în consecinţă constată că pârâtul avea obligaţia ca la data de 19.02.2015 să efectueze recepţia parţială la finalizarea lucrărilor ce vizează pct. 1 şi 3 din contract, respectiv lucrări de drumuri şi lucrări de construcţii linii de tramvai, indicate în adresa nr.169/19.02.2015 a reclamantei, înregistrată la pârât sub nr. 294/19.02.2015. Admite capătul de cerere privind rezilierea contractului de lucrări şi în consecinţă dispune rezilierea contractului de lucrări nr.44878/22.12.2010. Admite în parte capătul de cerere privind daunele materiale, în sensul că: Obligă pe pârât să achite reclamantei suma de 2.194.869,29 lei cu titlul de costuri suplimentare directe şi indirecte, precum şi suma de 75.982,12 lei reprezentând contravaloare penalităţi pentru neplata la scadenţă a sumei de 897.523,90 lei. Respinge ca nefondată cererea reclamantei privind suma de 104.305,94 lei reprezentând contravaloarea primei de asigurare suplimentară plătită şi a dobânzilor legale pentru neeliberarea garanţiei de bună execuţie de 70%. Obligă pe pârâtă să achite reclamantei suma de 5.000 lei cu titlul de cheltuieli de judecată (onorarii parţiale expert). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 23.11.2018. Opinie separată doar în ceea ce priveşte respingerea capătului de cerere privind obligarea pârâtei să achite reclamantei suma de 2.134.869, 23 lei cu titlu de costuri suplimentare directe şi indirecte
Hotarare 2179/2018 din 23.11.201823.11.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.11.2018Pentru ca intimatul să depună la dosar acordul scris privind posibilitatea soluţionării cauzei pe cale amiabilă, acordă termen scurt la data de 20.11.2018.
Incheiere de sedinta din 12.11.2018Amână cauza la data de 12.11.2018 pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse.
Incheiere de sedinta din 15.10.2018Pentru soluţionarea cererii de strămutare.
Incheiere de sedinta din 21.08.2018Termen pentru solu?ionarea cererii de stramutare.
Incheiere de sedinta din 06.08.2018în vederea soluţionării cererii de strămutare
Incheiere de sedinta din 20.07.2018