A*** C******** S***
ReclamantA**** S*
PârâtAdmite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta SC ,,Aqua Construct ,, SRL împotriva pârâtei SC A**** S* având ca obiect pretenţii şi în consecinţă: Obligă pârâta SC A**** S* să plătească reclamantei suma de 194.519 lei reprezentând penalităţi de întârziere de 0,1 % conform art.41 si art.7.1 din Contractul de subcontractare nr.1454/02.02.2018, modificat prin Actul Adiţional nr.1 încheiat la 11.04.2018 şi Actul Adiţional nr.2 încheiat la 24.05.2018 de la filele 223 -237, calculate conform Raportului de Expertiză contabilă efectuat de expert contabil Bergea Mihai Moise de la filele 793 -808 . Admite în parte acţiunea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă reconvenţională SC A**** S* în contradictoriu cu reclamanta pârâta reconvenţională SC ,,Aqua Construct,, SRL şi în consecinţă: Obligă reclamanta - pârâta reconvenţională SC ,,Aqua Construct,, SRL să plătească pârâtei SC A**** S*, suma totală de 194.487,04 lei din care suma de 176.686 lei reprezentând penalităţi de întârziere de 0,1 % conform art.40 din acelaşi Contract de subcontractare, raportat la data transmiterii notificării de finalizare lucrări nr.61/02.07.2019, calculate conform aceluiaşi Raportul de Expertiză contabilă - fila 804, precum si suma de 17.801,04 lei reprezentând contravaloarea depozitării echipamentelor Huber la SC HUBBER TEHNOLOGY, conform facturii nr.5905/22 august 2019 de la fila 80 dosar. Compensează obligaţiile principale reciproce ale părţilor, până la concurenţa celei mai mici dintre ele, astfel că obligă pârâta SC A**** S* să plătească reclamantei SC ,,Aqua Construct,, SRL, suma rămasă în urma compensării ( 194.519 lei - 194.487,04 lei) de 31,96 lei. În baza art.453 alin.2 Cod de procedură civilă va obliga pârâta SC A**** S* să plătească reclamantei suma de 10.498,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, în limita pretentiilor admise ( circa 75 % din suma cerută prin petitul actiunii principale - 259.222 lei ) . În baza aceluiasi text legal, va obliga reclamanta SC ,,Aqua Construct ,, SRL să plătească pârâtei SC A**** S* suma de 16.869,83 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, în limita pretentiilor admise ( circa 45 % din suma cerută prin petitul actiunii principale - 447.301,04 lei). Compensează cheltuielile de judecată reciproce ale părţilor, până la concurenţa celei mai mici dintre ele, astfel că obligă reclamanta SC ,,Aqua Construct ,, SRL să plătească pârâtei SC A**** S* suma rămasă în urma compensării (16.869,83 lei -10.498,50 lei) de 6.371,33 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Obligă atât reclamanta SC Aqua Construct SRL cât si pârâta SC A**** S* să plătească fiecare, expertului contabil Bergea Mihai Moise suma de 2.200 lei reprezentând diferenţă onorar expert neachitată, conform decontului de la fila 793 dosar Volumul V . Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă - Tribunalul Arad-, conform art.471 alin.1 Cod de procedură civilă, sub sancţiunea nulităţii . Pronunţată în şedinţă publică din data de 24 martie 2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.
Hotarare 219/2022 din 24.03.2022AP: 24.03.2022 pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.03.2022T: 10.03.2022, ora 11,00 pentru studierea răspunsului la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 27.01.2022T:27.01.2022, ora 11,00 pentru ca expertul Bergea Mihai să răspundă la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 09.12.2021T:09.12.2021, ora 11,30 pentru comunicarea obiecţiunilor la raportul de expertiză contabilă cu expertul Bergea Mihai.
Incheiere de sedinta din 11.11.2021T:11.11.2021, ora 11,50 pentru depunerea raportului de expertiză de către expertul Bergea Mihai Moise.
Incheiere de sedinta din 28.10.2021T:28.10.2021, ora 12,05 pentru depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 30.09.2021T:30.09.2021, ora 12,30 pentru efectuarea şi depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 22.07.2021T:22.07.2021, ora 11,00 pentru depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.06.2021T:10.06.2021, ora 10,35 pentru depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 13.05.2021T:13.05.2021, ora 10,30 pentru a se răspunde la obiecţiuni şi pentru efectuarea expertizei contabile.
Incheiere de sedinta din 04.03.2021T:04.03.2021, h:10,15, admite cererile de amânare formulate de pârâtă şi de expertul Bergea Mihai. Pentru efectuarea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 21.01.2021T:21.01.2021 ora 13.30, pentru dezbaterea în contradictoriu a cererii de lămurire a raportului de expertiză formulată de către pârâtă.
Incheiere de sedinta din 03.12.2020T:03.12.2020, ora 13, pentru ca părţile să studieze raportul de expertiză comunicat la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 12.11.2020T:12.11.2020, ora 12,00, pentru ca reprezentanul reclamantei să-şi exprime poziţia în scris faţă de înscrisurile depuse la acest termen.
Incheiere de sedinta din 05.11.2020T-05.11.2020, ora 11.40, pentru studierea raportului de expertiză contabilă şi formularea de eventuale obiecţiuni, pnetru achitarea diferenţei de onorariu definitiv pentru expertiza contabilă şi pentru efectuarea expertizei în construcţii.
Incheiere de sedinta din 08.10.2020T:08.10.2020, ora 12.00, pentru transmiterea precizărilor formulate la acest termen către domnul expert Cighi Vasile.
Incheiere de sedinta din 30.07.2020T:30.07.2020, ora 12.00, pentru efectuarea expertizelor încuviinţate în cauză.
Incheiere de sedinta din 18.06.2020Suspendat de drept în baza Decretului nr. 195/2020 privind starea de urgenţă.
Rezolutie din 09.04.2020T:09.04.2020, pentru efectuarea expertizelor încuviinţate la acest termen şi pentru achitarea onorariului provizoriu.
Incheiere de sedinta din 05.03.2020T:05.03.2020,având în vedere Hotărârea nr.1 a Adunării generale a magistraţilor din cadrul Tribunalului Arad, din data de 21 ianuarie 2020.
Incheiere de sedinta din 30.01.2020T:30.01.2020, pentru ca reprezentanţii părţilor să depună în scris obiectivele pentru expertizele solicitate la acest termen.
Incheiere de sedinta din 16.01.2020T:16.01.2020, pentru depunerea înscrisurilor solicitate de către instanţă la acest termen.
Incheiere de sedinta din 21.11.2019