S* J*** T*********** S**
ReclamantS* V** G*** S**
PârâtAdmite cererea formulată de reclamanta JOMO TERMOMOLDING SRL, în contractoriu cu S* V** G*** S**, sens în care: Dispune rezilierea contractului de furnizare materiale şi execuţie montaj, nr. 08/14 iunie 2018, încheiat de pârâtă, în calitate de furnizor şi reclamantă, beneficiar. Obligă pe pârâtă să-i plătească reclamantei suma de 6997,7 Euro cu titlu de parte din preţul lucrării contractate prin contractul asumat de părţi, nr. 8/14 iunie 2018, cu grafic de lucrări anexă, neexecutate de către pârâtă reclamantei, respectiv echivalentul în monedă naţională al acestei valori, la cursul oficial al BNR, afişat la data plăţii efective a debitului. Obligă pe pârâtă să-i plătească reclamantei penalităţile de 0,015%/zi de întârziere, calculată pentru întârzierea în executarea lucrării, conform art. 8 din contract şi graficului de lucrări anexă, datat 27 august 2018, pentru suma de 15340,70 lei, începând de la 01 august 2018 şi până la data plăţii efective a acestui debit. Obligă pe pârâtă să-i plătească reclamantei suma de 13872,49 lei cu titlu de cheltuieli de judecată pretinse şi dovedite, solicitate de reclamantă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată la data de 02 martie 2021, soluţia fiind pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Hotarare 2669/2021 din 02.03.2021Amână pronun?area la data de 02.03.2021, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.02.2021Amână pronunţarea la data de 19.02.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.02.2021Amână pronunţarea la data de 12.02.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.02.2021Amână pronunţarea la data de 05.02.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.01.2021Amână judecarea cauzei la data de 21.01.2020, ora 11:00, pentru respectarea principiului continuităţii
Incheiere de sedinta din 05.11.2020Amână judecarea cauzei la data de 05. 11.2020, ora 09:40, pentru depunere interogatoriu
Incheiere de sedinta din 08.10.2020În deliberare asupra cauzei de faţă, apreciind că se impune suplimentarea probatorului administrat pentru lămurirea cauzei, aspect care se impune a fi pus în discuţia părţilor în condiţii de contradictorialitate ( interogatoriu scris pentru pârâtă ), în condiţiile art 400 din Cpc. Repune pe rol cauza şi fixează termen de soluţionare în 08.10.2020, când se vor cita părţile.
Incheiere de sedinta din 20.07.2020Amână pronunţarea la data de 20.07.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.07.2020Amână pronunţarea la data de 17.07.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.07.2020Amână judecarea cauzei la data de 02.07.2020, ora 11:00, pentru a se studia înscriurile depuse
Incheiere de sedinta din 04.06.2020În baza Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi a dispoziţiilor art. 42 alin. 6 din Anexa 1 la Decret, precum şi raportat la Hotărârea Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Timişoara nr. 8 din data de 18.03.2020, ia act de suspendarea de plin drept a judecării prezentei cauze pe durata stării de urgenţă. În temeiul dispoziţiilor art. 42 alin. 8 din Anexa 1 la Decretul nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, după încetarea stării de urgenţă, judecarea prezentei cauze se va relua din oficiu, urmând ca în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa să ia măsuri pentru fixarea termenului de judecată şi citarea părţilor.