L***** T**** S**
ReclamantH******** S**
PârâtAdmite în parte cererea de chemare în judecată formulată şi în consecinţă dispune : Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 17.099,24 lei rezultată din încheierea contractului de execuţie lucrări nr. 59/ 01.09.2015, actul adi?ionale nr. 7 / 23.11.2016 ?i procesul verbal de recep?ie la terminarea lucrărilor nr. 7/23.11.2016, actul adi?ional nr. 8 / 21.12.2016 ?i procesul verbal de recep?ie la terminarea lucrărilor nr. 8/21.12.2016, respectiv facturile fiscale seriile ZGM nr. 369/23.11.2016 ?i ZGM nr. 381/21.12.2016. Respinge ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtei la plata sumei de 4293,65 lei facturată prin factura fiscală seria ZGM nr. 541/26.04.2018. Obligă pârâta la plata penalită?ilor de întârziere contractuale în cuantum de 0,02 % pentru fiecare zi de întârziere dar nu mai mult de 5 % din valoarea sumelor facturate prin facturile fiscale seriile ZGM nr. 369/23.11.2016 ?i ZGM nr. 381/21.12.2016, acestea urmând a fi calculate începând cu data de 10.12.2016 pentru suma de 4947,60 lei, până la data de 01.04.2019, respectiv pentru suma de 3441,24 lei începând cu data de 02.04.2019, pentru prima factură, respectiv începând cu data de 07.01.2017 pentru suma de 13.658 lei pentru cea de-a doua factură fiscală, până la achitarea efectivă a debitului. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 798,31 lei cu titlu de cheltuieli de judecată par?iale, reprezentând o parte din cuantumul taxei judiciare de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Constan?a ?i se va judeca de către Tribunalul Constan?a. Pronunţată la data de 24.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 402 din CPC sub rezerva art. 396 alin. 2 din CPC raportat la art. 401 alin. 2 teza ultimă din CPC.
Hotarare 1800/2020 din 24.02.2020Amână pronunţarea la data de 24.02.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.02.2020