S* G*** 4 I********* S** P*** A************ S******
Apelant DebitorS* G*** 4 I********* S* P*** A************ J******* S******* S***
DebitorS* G*** 4 I********* S* P*** A************ J******* M************** R************ /********** S***
DebitorU** O***** B******
IntimatC** B*** S*
CreditorAdmite sesizarea din oficiu cu privire la îndreptarea erorii materiale din dispozitivul Sentin?ei Civile nr. 622/10.06.2020 pronun?ată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 288/1285/2016/a35* ?i nr. 288/1285/2016/a27. Dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul Sentin?ei Civile nr. 622/10.06.2020 pronun?ată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 288/1285/2016/a35* ?i nr. 288/1285/2016/a27, în sensul că, în urma compensării, cheltuielile de judecată sunt în cuantum de 10.000 lei ci nu 20.000 lei, cum s-a men?ionat din eroare. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din 16.07.2020.
Incheiere indreptare eroare materiala din 16.07.2020Admite în parte contesta?ia formulată de creditoarea U.O. B. împotriva raportului de activitate întocmit de consor?iul de administratori judiciari ai debitoarei SC G. 4 I. SA, S. S. şi M. & A. R./I. S., publicat în BPI nr. 22003/05.12.2016, ?i în consecin?ă Anulează măsura administratorului judiciar de respinge a cererii de plată formulată de creditoarea U. O. B., cuprinsă la pct. 5 al raportului de activitate Admite cererea de plată formulată de creditoarea U. O. B. ?i constată că aceasta de?ine o crean?ă curentă împotriva debitoarei SC G. 4 I. SA, în sumă de 420.621,62 lei reprezentând penalită?i de întârziere datorate în temeiul contractului nr. 2072/16.12.2008, cu modificările ulterioare, aferentă perioadei 29.03.2016-09.06.2016. Constată compensarea legală a crean?ei în sumă de 420.621,62 lei cu crean?ele datorate de creditoarea U. O. B. debitoarei SC G. 4 I. SA, în temeiul contractului nr. 2072/16.12.2008, cu modificările ulterioare. Admite cererea formulată de debitoarea SC G. 4 I. SA în contradictoriu cu creditoarea U. O. B. ?i în consecin?ă: Obligă creditoarea U. O. B. la plata către debitoare a sumei de 1.671.485,09 lei care a fost indisponibilizată de creditoare în mod nelegal. Compensează par?ial cheltuielile de judecată ?i obligă creditoarea U. O. B. la plata către debitoarea SC G. 4 I. SA a cheltuielilor de judecată în sumă de 20.000 lei. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronun?ată astăzi, 10.06.2020, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.
Hotarare 622/2020 din 10.06.2020Amână pronunţarea la data de 10.06.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.06.2020AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 03.06.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.05.2020TERMENUL DIN DATA DE 28.04.2020 A FOST PRESCHIMBAT PENTRU DATA DE 19.05.2020.
TERMENUL DIN DATA DE 17.03.2020 A FOST PRESCHIMBAT PENTRU DATA DE 28.04.2020.
Preschimbarea termenului acordat în data de 28.04.2020 pentru data de 19.05.2020, NF4, ora 12.00, sala 249, dată pentru care se vor cita părţile, prin BPI, cu un exemplar al încheierii. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16.03.2020.
Hotararecameraconsiliu din 16.03.2020Preschimbarea termenului acordat în data de 17.03.2020 pentru data de 28.04.2020, NF4, ora 12.00, sala 249, dată pentru care se vor cita părţile, prin BPI, cu un exemplar al încheierii. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.03.2020.
Hotararecameraconsiliu din 12.03.2020Amână soluţionarea cauzei la data de 17.03.2020 în vederea depunerii de către doamna expert a unui răspuns scris cu privire la cererile de completare a raportului de expertiză contabilă formulate de părţi.
Incheiere de sedinta din 18.02.2020Amână soluţionarea cauzei la data de 18.02.2020 pentru studierea răspunsului la obiec?iuni depus de doamna expert contabil, Bacanu Maria, în vederea depunerii unei pozi?ii procesuale raportat la acesta.
Incheiere de sedinta din 21.01.2020Amână cauza la data de 12.11.2019, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 15.10.2019în ceea ce priveşte expertiza tehnică în construcţii, va dispune emiterea adresei către d-l expert David Sturza Virgil Radu, cu solicitarea de a proceda la efectuarea expertizei şi va stabili în sarcina ambelor părţi obligaţia achitării a câte 1.000 lei cu titlu de avans onorariu expert, urmând ca d-l expert să fie informat prin e-mail despre numirea sa şi i se va comunica şi parola de acces. În ceea ce priveşte expertiza contabilă, judecătorul sindic va încuviinţa integral obiectivele la expertiza contabilă propuse de debitoare prin administrator special împreună cu completarea propusă de pârâta U** O***** B****** cu privire la primul obiectiv respectiv să se calculeze şi în funcţie de actul adiţional nr. 4 şi în funcţie de procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor din 31.07.2016. Cu privire la obiectivele formulate de pârâta U** O***** B******, judecătorul sindic va încuviinţa doar întrebările solicitând a se avea în vedere toate documentele aflate la dosarul cauzei şi lămuririle care vor fi date de părţi cu ocazia convocării efectuate de expert. Solicitarea către d-l expert va fi de a se analiza coroborat obiectivele debitoarei şi obiectivele pârâtei, verificarea calculelor dacă a fost sau nu corectă urmând a fi explicată de d-na expert prin calcule proprii. Va desemna ca expert contabil în cauză prin tragere la sorţi pe d-na Bacanu Maria din Floreşti, str. Gh. Doja, nr. 15. bl. 1, sc. 2, ap. 30, jud. Cluj şi va stabili în favoarea acesteia un onorariu provizoriu în cuantum de 2.000 lei, câte 1.000 lei în sarcina fiecărei părţi, dovada achitării onorariului urmând a fi depusă în cel mult 10 zile,
Incheiere de sedinta din 25.06.2019în ceea ce priveşte cererea în probaţiune privind efectuarea unui raport de expertiză în specialitatea construcţii, o va încuviinţa, apreciind că proba este necesară şi utilă soluţionării cauzei. Va încuviinţa obiectivele propuse de către debitoare şi de către pârâtă, pentru pârâtă va încuviinţa ambele obiective iar pentru debitoare va încuviinţa obiectivele de la 1 la 9 iar obiectivul 10 se va încuviinţa doar cu privire la valoarea finală a obiectivelor, fără valoarea penalităţilor care urmează să fie determinată prin expertiza contabilă iar în ceea ce priveşte obiectivul nr. 11, respectiv determinarea valorii finale a lucrării/contractului, aceasta urmează a fi stabilită potrivit documentaţiei încheiate între părţi cu privire la acest contract. Va desemna ca expert în cauză, prin tragere la sorţi pe domnul expert David Sturza Virgil Radu, aflat pe lista experţilor contabili specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole , puşi la dispoziţia instanţei la poziţia 10. În ceea ce priveşte proba testimonială, judecătorul sindic prorogă a se pronunţa, urmând ca după efectuarea expertizei tehnice să se aprecieze cu privire la necesitatea extinderii probaţiunii, şi completării cu proba testimonială. Cu privire la expertiza contabilă, judecătorul sindic apreciază că se poate realiza în paralel cu cea tehnică, însă pentru formularea obiectivelor contabile de către debitoare va proroga discutarea acestei probe. Se va emite adresă către domnul expert David Sturza Virgil Radu, comunicându-i-se numirea sa în speţă, cu solicitarea de a răspunde la obiectivele propuse de pârâtă şi la obiectivele de la 1 la 9 propuse de către debitoare iar la obiectivul nr. 10, doar cu privire la valoarea finală a obiectivelor, fără valoarea penalităţilor, precum şi la obiectivul nr. 11, respectiv determinarea valorii finale a lucrării/contractului, care urmează a fi stabilită potrivit documentaţiei încheiate între părţi cu privire la contract.
Incheiere de sedinta din 28.05.2019Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a judecăţii formulată de creditoarea U** O***** B******. Acordă termen pentru continuarea judecăţii în data de 28.05.2019, sala 249, ora 11:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.04.2019.
Hotarare 766/2019 din 23.04.2019Amână pronunţarea la data de 23.04.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.04.2019Amână cauza la data de 16.04.2019.
Incheiere de sedinta din 26.03.2019