I************ D* S*** Î* C********** P***** I************ R******* Î* C********** N********
ApelantI****** Z******
Intimat PârâtI****** E*****
Intimat PârâtAdmite apelul declarat de apelantul Inspectoratul de Stat în Construcţii împotriva sentinţei civile nr.1432/4.06.2019 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosarul nr.4056/190/2018, în contradictoriu cu intimaţii I****** Z****** şi I****** E*****. Schimbă sentinţa apelată, în sensul că:Admite acţiunea formulată de reclamantul Inspectoratul de Stat în Construcţii împotriva pârâţilor I****** Z****** şi I****** E***** şi, în consecinţă, obligă pârâţii să plătească reclamantului suma totală de 4114,57 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente cotei de 0,1%, respectiv de 0,7%, corespunzătoare valorii finale a lucrărilor de construcţii menţionată în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.331/11048/30.12.2014/15.12.2014, lucrări autorizate prin autorizaţia de construire nr. 397/2009 emisă de Primarul mun. Bistriţa. Fără cheltuieli de judecată.Definitivă. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin. 2 C.pr.civ., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 20.12.2019.
Hotarare 960/2019 din 20.12.2019Amână pronunţarea la 20.12.2019, pronunţarea urmând a fi făcută conform disp. art. 396 alin. 2 C.pr.civ.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.12.2019