S*** E***** E********* S***** R*********** P*** A************ I***** V******
ReclamantM********* I*** P*** P*****
PârâtM********* L********* P******* D********** Ş* A************* P*** R***********
Chemat în garanţieAdmite acţiunea. Obligă pârâtul Municipiul Iaşi- prin primar să plătească reclamantei ElSACO ELECTRONIC SRL suma de 2.168.690,48 lei, penalităţi de întârziere. Reduce onorariul expertului tehnic Ciubotaru Gheorghe la suma de 30.600 RON. Obligă reclamanta să plătească expertului tehnic diferenţa de onorariu de 29.600 RON. Obligă pârâtul Municipiul Iaşi să plătească reclamantei suma de 84.301 RON cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru + onorariu expert). Cu apel în 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.11.2021.
Hotarare 94/2021 din 23.11.2021Amână cauza la data de 23.11.2021 pentru a se comunica copie după raportul de expertiză către pârât.
Incheiere de sedinta din 28.10.2021Admite cererea de recuzare a expertului parte, desemnat de pârâtul Municipiul Iaşi, respectiv, domnul expert Dăscălescu Florin. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.10.2021.
Incheiere de sedinta din 26.10.2021Amână cauza la data de 28.10.2021 pentru când se va emite adresă către expert cu menţiunile din încheiere.
Incheiere de sedinta din 30.09.2021Amână cauza la data de 30 septembrie 2021 pentru când se va emite adresă către expert cu menţiunile din încheiere.
Incheiere de sedinta din 09.06.2021În temeiul art. 74 alin. C.proc.civ. dispune disjungerea cererii de chemare în garanţie formulată de pârâtul Municipiul Iaşi în contradictoriu cu chematul în garanţie Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. Dispune formarea unui nou dosar având ca obiect acţiune în răspundere civilă contractuală, ca părţi urmând a figura Municipiul Iaşi în calitate de reclamant şi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de pârât. Fixează termen la data de 09.06.2021 în dosarul nou format, pentru când se vor cita părţile cu menţiunea de a pune concluzii cu privire la suspendarea cauzei până la soluţionarea dosarului nr.1840/40/2020. Acordă termen la data de 09.06.2021 în dosarul nr.1840/40/2020 pentru administrarea interogatoriului pârâtului, depunerea obiectivelor la expertiza contabilă încuviinţată şi achitarea onorariului provizoriu expert. Pronunţată în şedinţă publică azi 10.05.2021.
Incheiere de sedinta din 10.05.2021Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, ca inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare. Fixează termen la data de 10.05.2021 pentru când părţile au TC. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 21.04.2021.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021Având în vedere cererea de amânare formulată de reclamant şi, pentru a se comunica cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, va amâna cauza.
Incheiere de sedinta din 31.03.2021Admite în principiu cererea de chemare în garanţie formulată de către pârâtul Municipiul Iaşi. Dispune introducerea în cauză a Ministerului Dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei în calitate de chemat în garanţie şi citarea acestuia cu menţiunea că până la termenul din data de 31.03.2021 are dreptul de a depune întâmpinare. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 03.03.2021.
Incheiere de sedinta din 03.03.2021Amână pronunţarea la data de 03.03.2021 cu privire la admisibilitatea în principiu a cererii de chemare în garanţie. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi,23.02.2021.
Incheiere de sedinta din 23.02.2021Amână pronunţarea la data de 23.02.2021 cu privire la admisibilitatea în principiu a cererii de chemare în garanţie. Acordă termen la data de 31.03.2021, pentru când părţile iniţiale au TC. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15.02.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.02.2021Faţă de solicitarea părţilor de a studia întâmpinarea depusă de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, va acorda un nou termen de judecată pentru când va fi pusă în discuţie admisibilitatea în principiu a cererii de chemare în garanţie formulată de pârât, Municipiul Iaşi.
Incheiere de sedinta din 15.01.2021Pentru a se comunica cererea de chemare în garanţie împreună cu celelate înscrisuri chematului în garanţie cu menţiunea exprimării unui punct de vedere referitor la aceasta, va acorda un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 07.12.2020