S* C** T********* T*** S** R*********** D* A*** & Q****** C********* S***
ReclamantS* T**** R*** C******** S**
PârâtAdmite în parte cererea formulată de reclamanta SC CTP TECHNOLOGY TEAM SRL prin administrator judiciar ALFA & QUANTUM CONSULTING SPRL, în contradictoriu cu pârâta S* T**** R*** C******** S**. Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a penalităţilor de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, calculate asupra lucrărilor neexecutare în valoare de 412 085,71 lei, fără a putea depăşi valoarea lucrărilor neexecutate, calculate începând cu data de 15.07.2019. Respinge în rest cererea. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare care se depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată la 05.05.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.
Hotarare 236/2021 din 05.05.2021Amână pronunţarea în cauză la data de 05.05.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.04.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.04.2021Amână pronunţarea în cauză la data de 21.04.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.04.2021Amână pronunţarea în cauză la data de 06.04.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.03.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.03.2021În temeiul disp. art. 400 Cod procedură civilă repune cauza pe rol. Fixează termen la data de 22.03.2021, C3NLP/PI, sala 174, ora 12,00, pentru când în baza art. 13 alin. 4 Cod procedură civilă, se citează părţile, cu menţiunea de a se prezenta personal în faţa instanţei pentru lămuriri Pune în vedere părţilor : -să precizeze în scris care dintre părţi a întocmit în fapt situaţiile de lucrări; - să depună părţile toate situaţiile de lucrări întocmite şi dovezile de comunicare; - să depună părţile toate facturile emise în baza contractului în litigiu şi dovezile de comunicare a acestora precum şi dovada plăţilor efectuate. -să depună părţile întreaga corespondenţă purtată între părţi cu privire la contractul de litigiu ; Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 februarie 2021.
Incheiere de sedinta din 17.02.2021Amână pronunţarea în cauză la data de 17.02.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.02.2021Amână pronunţarea în cauză la data de 02.02.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.01.2021Pentru administrarea probei încuviinţate pentru reclamantă.
Incheiere de sedinta din 09.11.2020