P****** G**** - C******* A*** -******
ReclamantR**** T**** S**
PârâtIa act de tranzactia incheiata de parti, tranzactie care are urmatorul cuprins „ TRANZACŢIE Încheiată azi 18.06.2020 la sediul PAROHIEI GRECO - CATOLICE ARAD - CENTRU1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:PAROHIA GRECO - CATOLICĂ ARAD - CENTRU, cu sediul ….., Sucursala Arad, reprezentată de Preot Protopop VORINDAN RADU, reclamantă în dosarul nr. 2449/ 55/ 2020 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, pe de o parte şi S.C. “ RODET TOOLS “ S.R.L……. reprezentată prin administrator Mihaly Iosif, pârâtă în dosarul nr. 2449/ 55/ 2020 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, pe de altă parte. Art. 2. OBIECTUL TRANZACŢIEI:Tranzacţia are drept obiect modalitatea de încetare pe cale amiabilă a litigiului care formează obiectul dosarului nr. ……. al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, prin recunoaşterea parţială de către pârâta S.C. “ RODET TOOLS “ S.R.L., a pretenţiilor reclamantei PAROHIA GRECO - CATOLICĂ ARAD - CENTRU, reprezentând avans din preţul Contractului de prestări servicii nr. 20/ 08.07.2019 încheiat între părţi, penalităţi de întârziere pentru perioada 16.11.2019 - 13.02.2020, contravaloare lucrări de demontare a schelei pârâtei de pe faţada imobilului situat ……. şi despăgubiri pentru avarierea la data de 13.11.2019 a autoturismului Volkswagen nr. AR ……...Suma recunoscută de pârâta S.C. “ RODET TOOLS “ S.R.L., cu titlu de pretenţii ale reclamantei PAROHIA GRECO - CATOLICĂ ARAD - CENTRU, este de 15.000 RON ( cincisprezece mii lei ) şi va fi achitată de pârâtă prin virarea de către aceasta în contul bancar al reclamantei, nr. …….. , în 3 ( trei ) tranşe lunare egale, după cum urmează:-suma de 5.000 RON ( cinci mii lei ), echivalentul a 1/ 3 din valoarea pretenţiilor recunoscute de către pârâtă, va fi virată în contul reclamantei, până la data de 25.06.2020;-suma de 5.000 RON ( cinci mii lei ), echivalentul a 1/ 3 din valoarea pretenţiilor recunoscute de către pârâtă, va fi virată în contul reclamantei, până la data de 25.07.2020;-suma de 5.000 RON ( cinci mii lei ), echivalentul a 1/ 3 din valoarea pretenţiilor recunoscute de către pârâtă, va fi virată în contul reclamantei, până la data de 25.08.2020.Din momentul intrării în contul reclamantei a ultimei tranşe în sumă de 5.000 RON, aferentă lunii august 2020, aceasta va renunţa la orice alte pretenţii de despăgubire legate de avansul din preţul Contractului de prestări servicii nr. 20/ 08.07.2019 încheiat între părţi, de penalităţile de întârziere pentru perioada 16.11.2019 - 13.02.2020, de contravaloarea lucrărilor de demontare a schelei pârâtei de pe faţada imobilului situat în ……..şi de despăgubirile pentru avarierea la data de 13.11.2019 a autoturismului Volkswagen nr. AR - …………, precum şi la cheltuielile de judecată cuvenite în dosarul nr. …….. al Judecătoriei Arad - Secţia civilă. Art. 3. CONDIŢIILE TRANZACŢIEI Art.3.1. Condiţie comună pentru părţi:- să îndeplinească cu bună - credinţă obligaţiile asumate prin prezenta tranzacţie.Art. 4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:Art. 4.1. Obligaţiile reclamantei:- să accepte suma de 15.000 RON, ce va fi achitată de către pârâtă în 3 tranşe egale de câte 5.000 RON fiecare, aferente lunilor iunie 2020, iulie 2020 şi august 2020, cu scadenţa finală la data de 25.08.2020, drept valoare totală a pretenţiilor sale având ca obiect avansul din preţul Contractului de prestări servicii nr. 20/ 08.07.2019 încheiat între părţi, penalităţile de întârziere pentru perioada 16.11.2019 - 13.02.2020, contravaloarea lucrărilor de demontare a schelei pârâtei de pe faţada imobilului situat în ………. şi despăgubirile pentru avarierea la data de 13.11.2019 a autoturismului Volkswagen nr. AR - 22 - WEW.Art. 4.2. Obligaţiile pârâtei: - să achite reclamantei în 3 tranşe egale de câte 5.000 RON fiecare, aferente lunilor iunie 2020, iulie 2020 şi august 2020, cu scadenţa finală la data de 25.08.2020, pretenţiile recunoscute ale PAROHIEI GRECO - CATOLICE ARAD - CENTRU, în sumă totală de 15.000 RON, având ca obiect avansul din preţul Contractului de prestări servicii nr. 20/ 08.07.2019 încheiat între părţi, penalităţile de întârziere pentru perioada 16.11.2019 - 13.02.2020, contravaloarea lucrărilor de demontare a schelei pârâtei de pe faţada imobilului situat în Arad, …….. şi despăgubirile pentru avarierea la data de 13.11.2019 a autoturismului Volkswagen nr. AR - ……….Art. 5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:Neachitarea totală sau parţială de către pârâtă a sumei de 15.000 RON către reclamantă, până la data de 25.08.2020, dă dreptul reclamantei să calculeze şi să perceapă pârâtei, începând din ziua următoare scadenţei finale, respectiv din ziua de 26.08.2020, penalităţi în valoare de 1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma datorată, penalităţile putând depăşi cuantumul debitului datorat de pârâtă la data de 25.08.2020.În cazul în care pârâta nu îşi va îndeplini total sau parţial obligaţia de plată către reclamantă a sumei de 15.000 RON până la data de 25.08.2020, aceasta se va afla de drept în întârziere din ziua următoare scadenţei finale, respectiv din ziua de 26.08.2020, putându - i fi percepute fără nici o notificare penalităţi de întârziere de către reclamantă. Într - un astfel de caz, reclamanta este în drept să procedeze la executarea silită prin toate formele de executare silită a pârâtei, până la completa sa îndestulare, atât pentru contravaloarea pretenţiilor neachitate de S.C. “ RODET TOOLS “ S.R.L., cât şi pentru contravaloarea penalităţilor de întârziere generate de neîndeplinirea de către pârâtă a obligaţiilor contractuale asumate în mod expres prin semnarea şi ştampilarea prezentei tranzacţii, care va forma dispozitivul hotărârii de expedient ce va fi pronunţată de instanţa de judecată în dosarul nr. 2449/ 55/ 2020 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă.Art. 6. EFECTELE TRANZACŢIEI:Respectarea de către părţi a obligaţiilor asumate în prezenta tranzacţie, duce la încheierea pe cale amiabilă a litigiului care formează obiectul dosarului nr. 2449/ 55/ 2020 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, părţile urmând să solicite instanţei pronunţarea unei hotărâri de expedient cu acest obiect, potrivit dispoziţiilor art. 438 alin. 1 Cod proc.civ.Dispozitivul hotărârii de expedient ce va fi pronunţată de către instanţa de judecată cu obiectul prezentei tranzacţii, va reprezenta titlu executoriu pentru eventuala executare silită a obligaţiilor neonorate privind plata preţului tranzacţiei de către pârâtă.Prezenta tranzacţie a fost redactată la sediul PAROHIEI GRECO - CATOLICE ARAD - CENTRU, în trei exemplare originale, unul pentru instanţa de judecată şi câte unul pentru fiecare parte, astăzi, 18.06.2020. RECLAMANTĂ, PAROHIA GRECO - CATOLICĂ ARAD - CENTRU reprezentată prin Preot Protopop domnul RADU VORINDAN SS indescifrabil PÂRÂTĂ, S.C. “ RODET TOOLS “ S.R.L reprezentată prin administrator, domnul MIHALY IOSIF SS indescifrabil Fara cheltuieli de judecata. Cu drept de recurs in 30 de zile de la comunicare prin depunerea recursului la Judecătoria Arad. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.09.2020.
Hotarare 3499/2020 din 30.09.2020Amână pronun?area hotărârii la data de 30.09.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.09.2020T: 23.09.2020, ora 8,30, pentru îndeplinirea procedurii de citare cu pârâta si pentru ca aceasta sa-si precizeze poziţia fata de tranzactia depusa la dosar.
Incheiere de sedinta din 05.08.2020T: 05.08.2020, ora8,30, pentru comunicarea tranzac?iei cu pârâta, cuin interogatoriu, prin care i se va solicita să precizeze dacă î?i însuşeşte semnătura de pe tranzacţie.
Incheiere de sedinta din 22.07.2020