T**** I***** S**
ReclamantU*********
PârâtDosar nr. 3269/306/2019 HOT. 01.10.2020 Consfinţeşte acordul de mediere intervenit între reclamanta T**** I***** S** , prin administrator Funar Sabin şi pârâta UNITH2B SRL, reprezentată de doamna Hildegard Brandl, cu următorul cuprins: „Obiectul medierii îl reprezintă: solu?ionarea diferendului care formează obiectul dosarului nr. 3269/306/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu, cu termen de judecată fixat pentru data de 01.10.2020. În urma procedurii de mediere, păr?ile convin următoarele:— Pentru stingerea litigiului născut între păr?i ?i condi?ionat de renun?area de către T**** I***** S** la pretentiile ce fac obiectul dosarului nr. 3269/306/2020, societatea UNITH2B SRL, , reprezentată de doamna Hildegard Brandl, va achita suma de 7000 Euro + TVA, la cursul BNR euro/lei din data plă?ii, cu mentiunea ”conform acord de mediere din 10.08.2020", societă?ii T**** I***** S**, , reprezentată prin administrator Funar Sabin, în termen de 30 zile de la semnarea acordului de mediere T**** I***** S**, în temeiul art. 408 Cod pr.civ., renun?ă la însu?i dreptul pretins prin cererea de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. 3269/306/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu, având ca obiect: -să se constate obliga?ia pârâtei de a încheia, la data de 20.12.2019, procesul-verbal de recep?ie la terminarea lucrării obiect al Contractului de subantrepriză nr. 106/22.10.2019 ?i, pe cale de consecin?ă, să fie obligată pârâta la încheierea procesului-verbal de recep?ie la terminarea lucrării, în caz contrar hotărârea să ţină loc de proces-verbal de recep?ie; - obligarea pârâtei la plata către subscrisa a sumei de 11.469,17 euro+TVA reprezentând contravaloare lucrări executate de subscrisa ?i acceptate de pârâtă; - obligarea pârâtei la plata penalită?ilor în cuantum de 56.939,84 lei (1%/zi întârziere aferente debitului neachitat indicat 19 petitul 2, curs BNR 4,82 lei), reprezentând penalită?i calculate începând cu dala de 20.12.2019 ?i până la data introducerii prezentei ac?iuni, precum ?i obligarea acesteia la plata penalită?ilor de 1%/zi de întârziere ?i în continuare, până la achitarea integrală a debitului; - cu cheltuieli de judecată. UNITH2B SRL, , reprezentată de doamna Hildegard Brandl, în temeiul art. 408 Cod pr.civ., renun?ă la însu?i dreptul pretins prin cererea reconven?ională formulată în dosarul nr. 3269/306/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu, având ca obiect obligarea T**** I***** S** la plata următoarelor sume: - penalită?i de întârziere calculate conform art. 4,36 din Contractul de subantrepriză, în cuantum de 1%/zi de întârziere, calculate de la data la care ar fi trebuit predată lucrarea 20.11.2019 şi până la executarea conformă a tuturor lucrărilor prevăzute în Graficul de execuţie. La data prezentei, penalită?ile sunt în cuantum de 62.192,49 euro; - 550 euro (la cursul BNR euro/leu de la data plă?ii), cu titlu de penalită?i calculate conform art. 3.32 din Contractul de subantrepriză, pentru neîndeplinirea obliga?iei de transmite fotografii zilnice privind stadiul execu?iei (50euro x 11 zile); - 500 euro (la cursul BNR euro/leu de la data plă?ii) cu titlu de penalitate calculată conform art. 4.26 din Contractul de subantrepriză neîndeplinirea obliga?iei privind efectuarea curăţeniei finale; - 6.600 euro (la cursul BNR euro/leu de la data plă?ii) reprezentând beneficiu nerealizat, ca urmare a încetării rela?iei contractuale cu beneficiarul final Travel Brands din cauza modului defectuos de îndeplinire a obliga?iilor subantreprenorului Total Invest. Fiecare parte urmează a-?i suporta propriile cheltuieli de judecată ocazionate in cadrul dosarului nr. 3269/306/2020. Păr?ile urmează a se prezenta la instan?a de judecată pentru pronun?area unei hotărâri să le consfiinţească învoiala concretizată prin prezentul act de mediere. Subscrisele T**** I***** S**, reprezentată prin administrator Sabin Funar ?i UNITH2B SRL, reprezentată prin doamna Hildegard Brandl, ne asumăm întreaga răspundere pentru cele declarate în prezentul acord”. Dispune restituirea către reclamanta T**** I***** S** a taxei de timbru în cuantum de 2.359,34 lei. Definitivă. Executorie. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 01.10.2020. Preşedinte,
Hotarare 3784/2020 din 01.10.2020