S*** H******* S*** P*** R****** L**** S**** R**** M**** S* C*********** A** D**** S*****
ReclamantS*** E********* S**
PârâtS*** H******* S*** P*** A** R*** C**** S*******
ReclamantHOT : În temeiul art.438 c.pr.civ. ia act de tranzacţia părţilor, după cum urmează: „Subscrisele: - ECOAGROTEC SRL, cu sediul în Tecuci, Aleea Teilor nr. 6, bloc C3, sc. 1, et. 1, ap. 7, jude?ul Gala?i, prin administrator Popa Nicu?or Cristian, în calitate de: - pârâtă în dosarul nr. 4607/121/2020 aflat pe rolul Tribunalului Gala?i; - intimată-reclamantă în dosarul nr. 629/121/2018 aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bacău; - recurentă în dosarul nr. 629/121/2018/a1 aflat pe rolul Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie; - intimată în dosarul nr. 1270/294/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Săli?te; - intimată în dosarul nr. 1270/294/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu; ?i - HOERMANN S.R.L, cu sediul în Miercurea Sibiului, str. Victoriei, nr. 44 A, jude?ul Sibiu, reprezentată prin administrator Kedves Bela, în calitate de: - reclamantă în dosarul nr. 4607/121/2020 aflat pe rolul Tribunalului Gala?i; - apelantă- pârâtă în dosarul nr. 629/121/2018 aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bacău; - intimată în dosarul nr. 629/121/2018/a1 aflat pe rolul Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie; - contestatoare în dosarul nr. 1270/294/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sali?te; - recurentă-contestatoare în dosarul nr. 1270/294/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu; Preambul: - având în vedere împrejurarea că toate aceste litigii sunt generate de neexecutarea de către HOERMANN SRL a obliga?iilor de plată a daunelor moratorii, astfel cum au fost înscrise în con?inutul dispozi?iilor art. 14 din Contractul de lucrări nr. 95/04.01.2016, text care a fost introdus de către păr?i prin semnarea Actului adi?ional nr. 1 din 18.01.2016 ?i, ulterior, modificat prin Actul adi?ional nr. 3 din 12.08.2016 la Contractul de lucrări nr. 95/04.01.2016 (clauză penală - penalită?i în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, raportate la valoarea contractului) ?i cum au fost solicitate de către ECOAGROTEC SRL; - având în vedere a?adar raporturile dintre păr?i stabilite prin Contractul de execu?ie lucrări înregistrat la beneficiar sub nr. 95/ 4.01.2016, iar la executant sub nr. 3/4.01.2016, precum ?i a Actului adi?ional nr. 3/ 12.08.2016; - având în vedere că, la data de 16.11.2021, reclamanta HOERMANN SRL a solicitat, în dosarul nr. 4607/121/2020 aflat pe rolul Tribunalului Gala?i, un termen în vederea încheierii unei tranzac?ii, termen cu acordarea căruia pârâta a fost de acord; - având în vedere că păr?ile ?i-au exprimat în mod clar voin?a de a stinge în mod amiabil litigiile generate de neexecutarea obliga?iei de plată a sumelor convenite prin clauza penală (Actul adi?ional nr. 3); în scopul stingerii pe cale amiabilă a tuturor litigiilor sau preten?iilor enun?ate anterior, păr?ile în?eleg să încheie prezenta tranzac?ie în conformitate cu art. 2267 C. civ. raportat la art. 438 C. proc. Civ., în următoarele condi?ii: Noi, păr?ile din dosar, în?elegem să stingem toate procesele civile prin încheierea prezentei tranzac?ii, prin concesii menite să prezerve rela?ii ulterioare de bună colaborare, în următoarea modalitate: Art. 1. 1.1. HOERMANN SRL achită ECOAGROTEC SRL suma de 650.000 lei (?ase sute cincizeci mii de lei) în conformitate cu Actul adi?ional nr. 3 din 12.08.2016 la Contractul nr. 95/04.01.2016 (clauza penală – penalită?i de întârziere). Întrucât suma reprezintă penalită?i contractuale, aceasta nu este purtătoare de TVA; pentru ipoteza în care un organ fiscal ar considera că suma este purtătoare de TVA, HOERMANN SRL va suporta ?i costurile taxei pe valoare adăugată. Art. 2. ECOAGROTEC SRL acceptă plata sumei de 650.000 lei reprezentând penalită?i contractuale (clauza penală – penalită?i de întârziere) în executarea Contractului nr. 95/04.01.2016 în conformitate cu Actul adi?ional nr. 3 din 12.08.2016, fără a mai putea pretinde alte sume reprezentând penalită?i de întârziere derivând din acest raport juridic. Art. 3 Plata sumei de 650.000 lei urmează să se realizeze până la data de 25.01.2022, în contul RO33BRDE180SV78520911800 deschis la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Art. 4 4.1.Prezenta tranzac?ie se încheie sub condi?ia respectării întocmai a obliga?iei asumate la art. 1 ?i a termenului de plată convenit la art. 3. 4.2.Neplata sumei convenite la art. 3 în termenul arătat conduce la desfiin?area de plin drept a prezentei tranzac?ii, păr?ile urmând a fi repuse în situa?ia anterioară, cu consecin?a continuării procedurilor judiciare în curs. Art. 5 Ambele păr?i se obligă să semneze prezenta tranzac?ie până pe data de 10.01.2022 ?i să solicite, la această dată, în Dosarul nr. 4607/121/2020 aflat pe rolul Tribunalului Gala?i, acordarea unui nou termen de judecată în vederea efectuării plă?ii; neîndeplinirea acestei obliga?ii reprezintă, de asemenea, motiv de rezolu?iune a prezentului contract. Art. 6 Ulterior încasării sumei de 650.000 lei de către ECOAGROTEC SRL, ambele păr?i se obligă să pună capăt procedurilor judiciare în curs, în func?ie de pozi?ia procesuală pe care fiecare o are, fără a putea pretinde una de la cealaltă cheltuieli generate de aceste proceduri, cheltuieli realizate deja sau care ar urma să fie angajate ( spre exemplu, taxe de timbru, onorarii avocat, onorarii expert, cheltuieli de deplasare/cazare, sau orice astfel de cheltuieli, enumerarea nefiind exhaustivă). Art. 7 Stingerea procedurilor judiciare aflate în curs, conexe prezentului dosar, se va realiza în următoarele modalită?i: a. În dos.nr. 629/121/2018*, aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bacău, având ca obiect preten?iile Ecoagrotec SRL privind penalită?ile de întârziere din contractul nr. 95/04.01.2016 ?i a actelor adi?ionale anexe, Ecoagrotec SRL va depune cerere de renun?are la judecată, ca urmare a achitării sumelor precizate prin prezenta tranzac?ie, păr?ile urmând să î?i suporte fiecare propriile cheltuieli de judecată. b. În dos.nr. 629/121/2018/a1, aflat pe rolul ÎCCJ, având ca obiect recurs la suspendarea judecării cauzei, Ecoagrotec SRL va realiza renun?area la judecată în forma procedurală necesară. c. În dos.nr. 1270/294/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Săli?te, având ca obiect contesta?ie la executare împotriva executării silite din dos.exec., Hoermann SRL va realiza renun?area la judecată în forma procedurală necesară. d. În dos.nr. 1270/294/2019/a1, aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, având ca obiect recurs la suspendarea judecării cauzei, Hoermann SRL va realiza renun?area la judecată în forma procedurală necesară. e. În dos.exec.nr. 407/2019, aflat pe rolul BEJ Moldovan Florin Gheorghe, având ca obiect executare silită, Ecoagrotec SRL va solicita încetarea executării silite la cererea creditorului, crean?a fiind achitată. Art. 8 HOERMANN SRL ?i ECOAGROTEC SRL arată în mod expres că, ulterior acestei plă?i, păr?ile se consideră desocotite, neexistând alte datorii reciproce. Art. 9 Noi, păr?ile, declarăm că în?elegem, sub condi?ia respectării obliga?iei asumate prin prezenta tranzac?ie, precum ?i a termenului de plată indicat la art. 3, să stingem în acest mod orice litigii trecute, prezente sau viitoare în legătura cu întârzierea în executarea obliga?iilor asumate prin Contractul de lucrări nr. 95/04.01.2016, respectiv prin actele adi?ionale încheiate ulterior acestuia, care fac parte integrantă din Contractul de lucrări nr. 95/04.01.2016 ?i declarăm expres ca nu mai avem niciun fel de preten?ii reciproce, cu excep?ia situa?iei în care nu ar fi îndeplinite obliga?iile asumate prin prezenta tranzac?ie. Art.10 În final, păr?ile reiterează că prezenta tranzac?ie reprezintă voin?a lor de a stinge definitiv orice preten?ie legată de penalită?ile de întârziere generate de contractul de lucrări nr. 95/04.01.2016 cu actele adi?ionale anexe, cât ?i a tuturor proceselor men?ionate mai sus, fiind obliga?i astfel să realizeze de bună-voie demersurile necesare generate de prezenta tranzac?ie. Redactată în 7 exemplare, din care 5 pentru instan?e ?i unul pentru fiecare parte. Ecoagrotec SRL, prin Hoermann SRL, prin Popa Nicu?or Cristian Kedves Bela”. Numai cu recurs la Curtea de Apel Galaţi în 30 de zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei azi, 8.02.2022.
Hotarare 25/2022 din 08.02.2022Se acordă termen la data de: 08.02.2022 pentru a se lua act de vointa partilor
Incheiere de sedinta din 10.01.2022acorda termen la data de 10.01.2022, la solicitarea părtilor, in vederea incheierii unei tranzactii
Incheiere de sedinta din 16.11.2021Se acordă termen la data de: 16.11.2021 în vederea administrarii probelor
Incheiere de sedinta din 12.10.2021INCHEIERE : Încuviinţează pentru reclamant proba cu înscrisuri şi proba testimonială pentru dovedirea viciilor de consimţământ. Încuviinţează pentru pârâtă proba cu înscrisuri. Uneşte cu fondul cauzei excepţia inadmisibilităţii primului capăt de cerere şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune , invocată pentru cel de-al treilea capăt de cerere. Termen : 12.10.2021 Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei azi, 21.09.2021.
Incheiere de sedinta din 21.09.2021amana pronuntarea la data de 21.09.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.09.2021Se acordă termen la data de: 07.09.2021 în vederea studierii cererii completatoare si pentru a se timbra cererea completatoare
Incheiere de sedinta din 14.06.2021