S* I*** A*** S** P*** L********* J******* C********* F***** D** E***** S*** Ş* C*** D* I********* T***********
Apelant RECLAMANTS* C************* L**** S*
Intimat PARATI*********** T******* Y R******* C************ S* (***** S* C************* L**** S**
Intimat PARATRespinge cererea de completare a deciziei civile nr. 263/A din 18 aprilie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 770/30/2015, cerere formulată de Băluţ Ileana în calitate de expert contabil judiciar desemnat în cadrul apelului declarat de apelanta-reclamantă ICIM Arad SA, reprezentată de lichidator judiciar consorţiul format din practicienii în insolvenţă Expert SPRL şi Casa de Insolvenţă Transilvania, împotriva Sentinţei civile nr. 496 din 4 august 2020, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 770/30/2015, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Innovaciones Tecnicas y Recursos Constructivos SA (fosta Construcciones Lujan SA) Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12 septembrie 2022.
Hotarare 464/2022 din 12.09.2022Respinge apelul declarat de apelanta-reclamantă ICIM Arad SA, reprezentată de lichidator judiciar consorţiul format din practicienii în insolvenţă Expert SPRL şi Casa de Insolvenţă Transilvania, împotriva Sentinţei civile nr. 496 din 4 august 2020, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 770/30/2015, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Innovaciones Tecnicas y Recursos Constructivos SA (fosta Construcciones Lujan SA). Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18. 04 2022.
Hotarare 263/2022 din 18.04.2022Amână pronunţarea hotărârii asupra cauzei de faţă la data de 18.04.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.04.2022Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 11 aprilie 2022, completul A1, ora 10:00, sala 233, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, urmând ca instanţa să studiere concluziile scrise prin care intimata solicită refacerea raportului de expertiză. Pune în vedere părţilor să depună la dosar eventuale înscrisuri cu cel puţin 5 zile înainte de termenul ce se va acorda, pentru a putea fi studiate de instanţă. Pune în vedere apelantei-reclamante să formuleze răspunsuri cu privire la concluziile scrise depuse de intimată pentru acest termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21 martie 2022.
Incheiere de sedinta din 21.03.2022T: 21.03.2022 Respinge cererea de recuzare expert formulată de către intimata pârâtă Innovaciones Tecnicas y Recursos Constructivos SA. Prorogă pronunţarea asupra solicitării expertului de aprobare a unui onorariu în sumă totală de 19.000 lei pentru următorul termen de judecată. Se emite adresă către expert Băluţ Ileana cu menţiunea de a depune la dosar până la termenul acordat în cauză un decont justificativ amănunţit, referitor la volumul de muncă necesar şi efectiv şi la cheltuielile efectuate în scopul finalizării expertizei. Pune în vedere părţilor prin reprezentanţi să depună concluzii scrise cu privire la răspunsul la obiecţiuni depus la dosar de către expert. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 21 martie 2022, completul A1, ora 10:00, sala 233, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 7 februarie 2022.
Incheiere de sedinta din 07.02.2022Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 7 februarie 2022, completul A1, ora 10:00, sala 233, pentru când părţile au termen în cunoştinţă şi se citează d-na expert Băluţ Ileana cu un exemplar al obiecţiunilor la raportul de expertiză, formulate de intimata-pârâtă, şi cu menţiunea de a răspunde acestora până la următorul termen. Prorogă soluţionarea cererii privind plata diferenţei de onorariu, formulată de expert, precum şi a cererii privind refacerea raportului de expertiză de către un alt expert sau de către o comisie de experţi şi a cererii privind recuzarea expertului desemnat în cauză, formulate de intimata-pârâtă, până după ce expertul desemnat va răspunde la obiecţiunile comunicate. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 ianuarie 2022.
Incheiere de sedinta din 17.01.2022Admite cererea de amânare formulată de reprezentanţii părţilor, în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului raportului de expertiză depus. Prorogă soluţionarea cererii de recuzare la următorul termen de judecată acordat în cauză. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17 ianuarie 2021, completul A1, ora 10:00, sala 233, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06 decembrie 2021.
Incheiere de sedinta din 06.12.2021T: 06.12.2021
Incheiere de sedinta din 22.11.2021Pune în vedere reprezentantului intimatei-pârâte să depună la dosarul cauzei, în termen de 7 zile, alte înscrisuri la care a făcut referire în concluziile orale cât şi în cererea de recuzare. Citarea d-nei expert Băluţ Ileana cu un exemplar al cererii de recuzare şi a copiei corespondenţei pe adresa de e-mail. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 22.11.2021, completul A1, sala 233, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.10. 2021.
Incheiere de sedinta din 25.10.2021Admite cererea de acordare a unui nou termen de judecată, formulată de d-na expert Băluţ Ileana, în vederea depunerii raportului de expertiză. Pune în vedere d-nei expert Băluţ Ileana să depună la dosarul cauzei raportul de expertiză până la termenul ce se va acorda, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare, în caz de neconformare. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 25 octombrie 2021, completul A1, sala 233, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13 septembrie 2021.
Incheiere de sedinta din 13.09.2021T: 13.09.2021
Incheiere de sedinta din 24.05.2021Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 24.05.2021, completul A1, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, iar doamna expert desemnată în cauză Băluţ Ileana, va depune note de şedinţă prin care să precizeze stadiul întocmirii raportului de expertiză. Pune în vedere apelantei, SC ICIM ARAD SA prin lichidator judiciar CONSORŢIUL FORMAT DIN EXPERT SPRL şi CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA, ca în decurs de o săptămână, să achite în contul expertei Băluţ Ileana, suma de 2.000 lei reprezentând onorariu provizoriu. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08 martie 2021.
Incheiere de sedinta din 08.03.2021Stabileşte obiectivele expertizei, după cum urmează: 1. Să se determine valoarea lucrărilor efectiv realizate de apelantă, în baza contractului de subantrepriză încheiat cu intimata, 2. Valoarea avansului acordat apelantei, 3. Valoarea lucrărilor încasată de intimată de la AQUATIM la 28.08 2014, aferent IPC 4 şi în IPC-urile ulterioare, aferente lucrărilor efectuate de apelantă, 4. A lucrărilor neachitate şi cuantumul penalităţilor de întârziere datorat de intimată, 5. Cuantumul penalităţilor datorat de apelantă pentru lucrările nerealizate sau realizate cu întârziere, Expertul va avea în vedere evidenţele contabile ale părţilor şi va face referire şi la concluziile primei expertize efectuate în cauză. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 8 martie 2021, completul A1, ora 09:00, sala 233, în camera de consiliu, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, urmând a fi citat expertul pentru a depune în scris o estimare a termenului şi costului lucrării. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 februarie 2021.
Incheiere de sedinta din 15.02.2021Încuviinţează cererea de refacere a expertizei în specialitatea contabilitate, urmând a se stabili experţii care vor reface raportul de expertiză, iar dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii experţilor, aceştia vor fi numiţi de către instanţă. Dispune ca părţile să precizeze poziţia procesuală în raport de disp. art. 331 alin. 1 teza I Cpc., iar intimata să formuleze, depună la dosar şi comunica şi părţii adverse dacă are obiective proprii, cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit, când se vor stabili obiectivele expertizei, termenul de efectuare şi onorariul provizoriu. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 15.02.2021, pentru când păr?ile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.01.2021.
Incheiere de sedinta din 11.01.2021