M***** N****
ReclamantS* M******** P****** S**
PârâtAdmite cererea de chemare în judecată. Dispune rezilierea contractului de antrepriză nr. 2029/15.05.2019, încheiat între părţi, Obligă pe pârâtă la plata către reclamant a sumei de 10.000 de euro, daune – interese compensatorii, precum şi a penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,3 % pe zi de întârziere, calculate asupra sumei de 20.400 de euro (contravaloarea lucrărilor rămase de executat), calculate începând cu data de 09.08.2021 şi până la data plăţii efective. Obligă pe pârâtă la plata către reclamant a sumei de 1.320 de euro, reprezentând suma achitată suplimentar de către reclamant faţă de contravaloarea lucrărilor executate de către pârâtă. Obligă pe pârâtă la predarea către reclamant a proiectului întocmit pentru realizarea lucrărilor stabilite prin contractul reziliat. Obligă pe pârâtă la plata către reclamant a sumei de 14.630 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în cauză, reprezentând 6.490 de lei, taxa judiciară de timbru, 1.000 de lei, onorariu de expert, şi 7.140 de lei, onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Giurgiu. Pronunţată azi, 18.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 217/2022 din 18.10.2022Amână pronunţarea în cauză la data de 18.10.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.10.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.10.2022pentru lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 14.06.2022pentru lipsa raportului de expertiza
Incheiere de sedinta din 12.05.2022probe
Incheiere de sedinta din 31.03.2022administrare probe
Incheiere de sedinta din 03.03.2022pentru lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 03.02.2022pentru lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 18.01.2022