Dosar 1867/83/2021 din 28.09.2021

actiune în daune contractuale


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1867/83/2021
Data dosar:
28.09.2021
Instanta:
Tribunalul Satu Mare
Departament:
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
actiune în daune contractuale
Categorie:
Litigii cu profesionistii
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 24.11.2022 la ora 12:00

    Complet: C4fond
  • Admite in parte cererea

    Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamantei în ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la plata de penalităţi contractuale de 2% din valoarea contractului. Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamantei în ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la plata de penalităţi contractuale de 0,1% pe zi de întârziere calculate pentru perioada 21.06.2017 – 27.03.2018. Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta în contradictoriu cu pârâta având cod fiscal R023874611, având ca obiect acţiune în răspundere contractuală şi în consecinţă: Obligă pârâta să plătească reclamantei cu titlu de pretenţii penalităţi contractuale de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea contractului calculate pentru perioada 28.03.2018 – 24.05.2019, conform art.12.1 din Contractul de lucrări nr.3831/30.06.2015 modificat prin Actul adiţional nr.3/02.12.2016. Admite în parte acţiunea reconvenţională formulată de pârâta – reclamantă – reconvenţional în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă-reconvenţional şi în consecinţă: Obligă reclamanta-pârâtă-reconvenţional să plătească pârâtei – reclamantă – reconvenţional cu titlu de pretenţii penalităţi contractuale de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere calculate conform art. 12.2 din Contractul de lucrări nr.3831/30.06.2015 în cuantum de 33.463,79 calculate pentru perioada 26.10.2018 – 26.10.2021 asupra sumei de 32.332,17 lei cuprinsă în factura fiscală nr.411/07.06.2017 şi penalităţi contractuale de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere calculate conform art. 12.2 din Contractul de lucrări nr.3831/30.06.2015 calculate pentru perioada 25.01.2020–23.06.2021 asupra sumei de 3.607,14 lei cuprinsă în factura fiscală nr. 551/27.09.2019. Fără cheltuieli de judecată, acestea urmând a fi solicitate pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Satu Mare Pronunţată în condiţiile disp.art.396 alin.2 Cod de procedură civilă, azi, 24.11.2022.

    Hotarare 122/2022 din 24.11.2022
  • Sedinta din data de 16.11.2022 la ora 12:00

    Complet: C4fond
  • Amână pronunţarea

    Amână pronun?area pentru data de 24.11.2022.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.11.2022
  • Sedinta din data de 01.11.2022 la ora 10:00

    Complet: C4fond
  • Amână pronunţarea

    în baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.civ. amână pronunţarea cauzei la data de 16.11.2022.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.11.2022
  • Sedinta din data de 27.09.2022 la ora 10:45

    Complet: C4fond
  • Amână cauza

    acordă termen pentru studiul înscrisurilor depuse de partea reclamantă.

    Incheiere de sedinta din 27.09.2022
  • Sedinta din data de 21.06.2022 la ora 10:45

    Complet: C4fond
  • Amână cauza

    Pentru a se depune dovada solicitării de la Ministerul Dezvoltării a sumelor prevăzute pentru plata facturii.

    Incheiere de sedinta din 21.06.2022
  • Sedinta din data de 24.05.2022 la ora 10:30

    Complet: C4fond
  • Amână cauza

    În vederea completării porbatoriului cu înscrisuri.

    Incheiere de sedinta
  • Sedinta din data de 22.03.2022 la ora 10:00

    Complet: C4fond
  • Amână cauza

    În vederea administrării probei cu martori.

    Incheiere de sedinta din 22.03.2022
  • Sedinta din data de 01.03.2022 la ora 10:45

    Complet: C4fond
  • Amână cauza

    În vederea administrării probei cu martori

    Incheiere de sedinta din 01.03.2022
  • Sedinta din data de 08.02.2022 la ora 10:15

    Complet: C4fond
  • Amână cauza

    Admite cererea de amânare formulată de rprezentantul pârâtei reclamante reconvenţionale şi acordă cauzei un nou trmen la data ded 01.03.2022, sala 12, ora 10:45, pentru studiul răspunsului la întâmpinării şi a întâmpinării la cererea reconvenţională.

    Incheiere de sedinta din 08.02.2022

Flux dosar


Actualizare GRPD