A**** C******** S***** S*
Recurent RECLAMANTC******** J******* C************
Recurent PÂRÂTH*** I************ (********** S**
Intimat CHEMAT ÎN GARANŢIEAdmite excepţia tardivităţii precizării cererii de recurs formulată de către recurentul-pârât C******** J******* C************. Anulează precizarea cererii de recurs formulată de către recurentul pârât C******** J******* C************, ca fiind tardiv promovată. Respinge ca neîntemeiat recursul promovat de recurentul-pârât C******** J******* C************ în contradictoriu cu recurenta-reclamantă SC Alpha Construct Sistem S.A. împotriva Sentinţei civile nr. 44/28.01.2021 pronun?ată de Tribunalul Cara?-Severin în dosarul nr. 2/115/2018. Respinge recursul promovat de recurenta-reclamantă SC Alpha Construct Sistem S.A. împotriva încheierii din data de 14.02.2018 pronun?ată în dosarul nr. 2/115/2018. Admite recursul promovat de recurenta-reclamantă SC Alpha Construct Sistem S.A. împotriva încheierii din data de 28.03.2018 pronun?ată în dosarul nr. 794/115/2018, casează în parte încheierea de şedinţă menţionată şi, în rejudecare, admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al recurentului pârât C******** J******* C************ ce face obiectul dosarului nr. 794/115/2018, conexat la prezentul dosar. Admite recursul promovat de recurenta-reclamantă SC Alpha Construct Sistem S.A. împotriva sentinţei civile nr. 44/28.01.2021 pronun?ată de Tribunalul Cara?-Severin în dosarul nr. 2/115/2018, casează în parte sentin?a recurată şi, în rejudecare, admite în parte acţiunea recurentei reclamante şi dispune prelungirea perioadei de execuţie a acordului contractual nr. 8282/24.06.2014 cu numărul de zile aferent extensiilor de timp solicitate, respectiv: prelungirea contractului de lucrări pentru perioada ulterioară datei de 30.10.2016 cu 3 luni pentru executarea lucrărilor de stabilizare a terenului aferent Drumului 4; prelungirea contractului de lucrări ulterior datei de 30.10.2016 cu numărul de zile aferent până la data de 13.03.2017; respinge cererea conexă, formulată în dosarul nr. 794/115/01.03.2018, de către recurentul pârât Consiliul Jude?ean Cara?-Severin, ca fiind prescrisă; respinge cererea de obligare a recurentei reclamante la plata cheltuielilor de judecată, acordate în faţa instanţei de fond, în sumă de 131.233 RON către recurentul pârât C******** J******* C************. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei recurate. Obligă recurentul pârât la plata către recurenta reclamantă a sumei de 50000 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat parţial. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.06.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010).
Hotarare 870/2021 din 22.06.2021Amână pronunţarea hotărârii la T: 22.06.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.06.2021Amână cauza la data de 14.06.2021, ora 10:30, în vederea luării la cunoştinţă de către recurenta reclamantă, a cererii de precizare a recursului formulată de recurentul pârât.
Incheiere de sedinta din 07.06.2021