T******* C*******
ReclamantA******* I********* S**
PârâtAdmite în parte acţiunea formulată de reclamantul TEIUŞANU CRISTIAN, în contradictoriu cu pârâta A******* I********* S**. Dispune rezoluţiunea parţială a contractului de antrepriză lucrări renovare imobil din data de 19.03.2021, împreună cu actul adiţional nr. 1 din 23.08.2021 şi anexele nr. 2 şi nr. 3 din 24.08.2021, care fac corp comun cu acesta, cu privire la lucrările rămase de executat de pârâtă. Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară, prin obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 35.689,9 lei, reprezentând diferenţa dintre suma totală achitată de reclamant pârâtului în baza contractului, actului adiţional şi anexelor, respectiv 48.165 lei, şi valoarea lucrărilor executate efectiv de reclamantă, de 12.475,1 lei. Dispune reducerea clauzei penale stipulate în actul adiţional nr. 1 din 23.08.2021, în sensul că obligă pârâta la plata unor penalităţi de întârziere de 250 lei/zi, calculate începând cu data de 01.10.2021 şi până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, fără ca suma totală să depăşească 60.000 lei. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 4.580,6 lei. Respinge în rest cererea de chemare în judecată. Cu drept de a formula apel în termen de 30 zile de la comunicare, apelul se va depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată azi, 13.04.2022, soluţia fiind pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 7674/2022 din 13.04.2022Amână pronun?area la data de 13.04.2022 soluţia urmând să fie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.03.2022În vederea citării pârâtei amână cauza la data de 30.03.2022, ora 12.
Incheiere de sedinta din 02.03.2022