E** E************ C*** S*
ReclamantC********* T************* S*
PârâtAdmite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ELM ELCTROMONTAJ CLUJ S.A., în contradictoriu cu pârâta C.N.T.E.E. „TRANSELECTRICA” S.A. Obligă pârâta să încheie cu reclamanta un act adiţional la Contractul de lucrări nr. C4/6882/21.01.2019, având ca obiect modificarea preţului contractului ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru domeniul construcţiilor, prin art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, conform situa?iilor de lucrări decontate începând cu luna mai 2020 ?i până la finalizarea lucrărilor aferente contractului. Obligă pârâta la plata, în favoarea reclamantei, a sumei de 402.273,61 lei (exclusiv TVA), reprezentând diferenţa dintre costurile cu manopera ofertată şi costurile cu manopera executată ?i acceptată în baza Contractului de lucrări nr. C4/6882/21.01.2019, aferentă situaţiilor de lucrări întocmite pentru perioada mai 2020 – 31 mai 2021, precum ?i în continuare, la fel, la plata diferenţelor dintre costurile cu manopera ofertată şi costurile cu manopera executată ?i acceptată până la recep?ia la terminarea lucrărilor. Obligă pârâta la plata, în favoarea reclamantei, a sumei de 13.666,70 lei reprezentând penalităţi de întârziere de 0,02%/zi, calculate asupra debitului principal de la data scaden?ei ?i până la data de 31.05.2021, precum şi la plata penalităţilor de întârziere calculate în continuare până la achitarea integrală a debitului principal. Obligă pârâta la plata, în favoarea reclamantei, a sumei de 8.436,06 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Specializat Cuj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22 octombrie 2021.
Hotarare 2039/2021 din 22.10.2021Amână pronunţarea pentru data de 22.10.2021, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.10.2021Amână pronunţarea pentru data de 18.10.2021, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.10.2021Amână pronunţarea în cauză pentru data de 13.10.2021, când soluţia va fi pusă la dispoyiţia părţilor prin mijlocirea grefeiinstanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.10.2021