T******** U**** S***** S**
ReclamantK**** T*** S**
PârâtK**** T*** S** C* S***** A***
PârâtT******** U**** S***** S** C* S***** A*** L* P****** Ş* A******** S****
ReclamantAdmite cererea. Dispune rezoluţiunea contractului de lucrări nr. 1115/07.09.2021 încheiat între părţi. Obligă pe pârâtă la restituirea către reclamantă a sumei de 156920,68 lei, reprezentând avansul de 30% din valoarea contractului de lucrări, achitat de reclamantă la data de 15.09.2021. Obligă pe pârâtă să plătescă reclamantei suma de 7472,41 lei, reprezentând penalităţi de întârziere contractuale, calculate de la data de 15.11.2021 şi până la data introducerii cererii de chemare în judecată. Obligă pe pârâtă să plătească reclamantei în continuare penalităţi de 0,1% pe zi de întârziere (din valoarea contractului de lucrări, de 439553,74 lei), de la data introducerii prezentei cereri de chemare în judecată până la data restituirii efective a avansului achitat de reclamantă. Obligă pe pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 35185,34 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru (12722,56 lei) şi onorariu de avocat (22462,78) lei. Respinge, ca neîntemeiat, capătul de cerere privitor la cheltuielile de judecată, formulat de pârâtă. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 16.06.2022
Hotarare 118/2022 din 16.06.2022În temeiul disp. art. 123 alin. 3 din ROII, având în vedere că titularul completului este în concediu medical, amână pronunţarea la data de 16.06.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei potrivit art. 396 alin. 2 C. proc. civ., azi, 02.06.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.06.2022Amână pronunţarea la data de 02.06.2022, pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei potrivit art. 396 alin. 2 C. proc. civ. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.05.2022
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.05.2022pt dezbaterea fondului
Incheiere de sedinta din 06.04.2022